2024版房地产绿化合同.docx

编号：__________

2024版房地产绿化合同

甲方：___________________

乙方：___________________

签订日期：_____年_____月_____日

2024版房地产绿化合同

合同目录

第一章：合同主体

1.1甲方（房地产开发商）名称及联系方式

1.2乙方（绿化施工单位）名称及联系方式

1.3丙方（监理单位）名称及联系方式

第二章：项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目绿化率要求

第三章：绿化工程内容

3.1绿化区域划分

3.2绿化植物种类及数量

3.3绿化设计方案

3.4绿化施工标准

第四章：合同价款

4.1绿化工程总价

4.2付款方式及进度

4.3价格调整条款

4.4质保金支付及退还

第五章：施工期限

5.1绿化工程施工期限

5.2工期延误责任

5.3工期提前完成奖励

第六章：质量保证

6.1绿化工程质量标准

6.2质量检查与验收

6.3质量问题处理

6.4质保期

第七章：安全生产

7.1安全生产责任

7.2安全防护措施

7.3安全事故处理

第八章：变更与解除

8.1合同变更条件

8.2合同变更程序

8.3合同解除条件

8.4合同解除后果处理

第九章：违约责任

9.1甲方违约责任

9.2乙方违约责任

9.3丙方违约责任

第十章：争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁地点及机构

10.3诉讼地点及法院

第十一章：合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

第十二章：其他约定

12.1保密条款

12.2广告宣传条款

12.3知识产权保护

第十三章：附件

13.1绿化设计图纸

13.2植物配置表

13.3施工方案及技术要求

第十四章：合同的修订和补充

14.1合同修订条件

14.2合同补充内容

14.3修订和补充的生效程序

合同编号_________

第一章：合同主体

1.1甲方（房地产开发商）名称：_________

联系方式：_________

1.2乙方（绿化施工单位）名称：_________

联系方式：_________

1.3丙方（监理单位）名称：_________

联系方式：_________

第二章：项目概况

2.1项目名称：_________

2.2项目地点：_________

2.3项目规模：_________

2.4项目绿化率要求：_________

第三章：绿化工程内容

3.1绿化区域划分：_________

3.2绿化植物种类及数量：_________

3.3绿化设计方案：_________

3.4绿化施工标准：_________

第四章：合同价款

4.1绿化工程总价：_________

4.2付款方式及进度：_________

4.3价格调整条款：_________

4.4质保金支付及退还：_________

第五章：施工期限

5.1绿化工程施工期限：_________

5.2工期延误责任：_________

5.3工期提前完成奖励：_________

第六章：质量保证

6.1绿化工程质量标准：_________

6.2质量检查与验收：_________

6.3质量问题处理：_________

6.4质保期：_________

第七章：安全生产

7.1安全生产责任：_________

7.2安全防护措施：_________

7.3安全事故处理：_________

第八章：变更与解除

8.1合同变更条件：_________

8.2合同变更程序：_________

8.3合同解除条件：_________

8.4合同解除后果处理：_________

第九章：违约责任

9.1甲方违约责任：_________

9.2乙方违约责任：_________

9.3丙方违约责任：_________

第十章：争议解决

10.1争议解决方式：_________

10.2仲裁地点及机构：_________

10.3诉讼地点及法院：_________

第十一章：合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件：_________

11.2合同变更程序：_________

11.3合同终止条件：_________

第十二章：其他约定

12.1保密条款：_________

12.2广告宣传条款：_________

12.3知识产权保护：_________

第十三章：附件

13.1绿化设计图纸：_________

13.2植物配置表：_________

13.3施工方案及技术要求：_________

第十四章：合同的修订和补充

14.