私人房屋施工建筑合同6篇.docxVIP

私人房屋施工建筑合同6篇

篇1

私人房屋施工建筑合同

一、甲方（甲方为业主或委托人）委托乙方（乙方为施工单位或承包商）承建私人房屋建筑工程，双方根据平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就本工程的相关事项达成如下协议：

二、工程名称：

本工程名称为______，工程地址位于______（具体地址）。

三、工程内容：

1.建筑范围：______；

2.建筑规模：______；

3.施工期限：本工程的施工期限为______；

4.工程款：总工程款为______元（大写：______）。其中，施工单位承担的费用为______元，业主承担的费用为______元；

5.工程质量：根据《中华人民共和国建筑法》和相关国家标准执行；

6.其他约定事项：______。

四、权利义务：

1.甲方的权利和义务：

（1）按照约定时间向乙方支付相应的工程款；

（2）提供建筑用地和相关证件；

（3）监督工程进展，对工程质量进行把关；

（4）其他协议中涉及的权利和义务。

2.乙方的权利和义务：

（1）按照合同要求按时交付工程，保质保量完成工程；

（2）确保施工现场的安全；

（3）接受甲方监督，提供必要的资料和信息；

（4）其他协议中涉及的权利和义务。

五、违约责任：

1.如果甲方未按时支付工程款，应向乙方支付逾期付款的合同金额5%的违约金；

2.如果乙方未按时交付工程或工程质量不符合合同约定，将承担相应的违约责任。

六、争议解决：

1.本合同争议由甲、乙双方友好协商解决，若不能协商解决，提交______仲裁委员会处理；

2.征求______法院裁定。

七、本合同自双方签订之日起生效，至工程完工验收后终止。

甲方（盖章）：

签字：

日期：

乙方（盖章）：

签字：

日期：

篇2

私人房屋施工建筑合同

一、双方当事人

甲方：（委托方名称、地址、法定代表人、联系方式等具体信息）

乙方：（承包方名称、地址、法定代表人、联系方式等具体信息）

二、建设工程的名称、地点和工程范围

（建设工程的名称）由甲方委托乙方在（建设地点）进行施工建设，工程范围包括但不限于（详细描述建设工程的范围）。

三、建设工程的工期

本合同经双方协商，工程总工期为（具体的工程施工时间），具体施工周期由双方共同商议确定。

四、工程款

1.工程价款：本次建设工程总价款为（具体金额），结算方式为（一次性付款/分期付款），具体支付时间及方式由双方商定确定。

2.工程款支付保证金：甲方应在签订合同之日起向乙方支付工程款的（具体金额）作为保证金，保证金在工程完成合格验收后返还给甲方。

3.工程变更约定：如因甲方临时变更工程要求，导致工程价款发生变更的，双方应重新商定工程价款，并签署书面变更合同。

5.逾期付款：如甲方逾期付款超过（具体天数），乙方有权暂停工程施工，同时甲方应按照合同约定支付违约金。

六、违约责任

1.乙方违约责任：如乙方未按合同要求履行建设工程，造成工程质量问题或延误工期，应承担相应的违约责任，并按照合同约定支付给甲方违约金。

2.甲方违约责任：如甲方未按合同支付工程款、未按要求提供施工条件等导致工程延误或不能按时竣工的，应承担相应的违约责任，并按照合同约定支付给乙方违约金。

七、质量保证

1.乙方在建设工程过程中，应确保施工质量符合国家有关标准和规定，如发现质量问题应及时整改。

2.工程保修期：建设工程验收合格后，乙方提供工程质量保修期为（具体时间），在保修期内，如出现质量问题，乙方应免费维修或更换。

八、争议解决

在履行合同过程中，如双方发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请仲裁。

九、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格日止。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上内容属真实有效，双方签字盖章生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：年月日

篇3

私人房屋施工建筑合同

一、总则

在私人房屋施工建筑合同中，指出了施工建筑的双方，即委托人和承包人。委托人在此合同中指的是需要建造私人房屋的业主或委托方，承包人则是负责承担施工建筑任务的机构或个人。合同中应当详细规定私人房屋的建筑范围、质量要求、工程价款等内容，以确保双方权益。

二、建筑范围

在私人房屋施工建筑合同中，应当明确规定建筑范围，并对