建筑行业合同模板.docx

建筑行业合同模板

合同编号：__________

合同各方当事人：

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：________________

名称：____________________

地址：____________________

联系人：__________________

联系电话：________________

鉴于甲方为项目业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方为了共同完成建筑项目，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程预算：____________________

第二条合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2乙方报价应包含工程全部施工内容的人工费、材料费、设备费、管理费、利润等所有费用。

2.3乙方在合同签订后3日内向甲方提交详细的施工预算明细，以便甲方审核。

第三条合同工期

3.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____天。

3.2乙方应按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按逾期工程价款的__%向甲方支付逾期违约金。

第四条质量标准

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，保证工程质量达到合格标准。

4.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿修复，直至达到验收标准。

第五条付款方式

5.1甲方支付乙方工程款采用进度付款的方式，按工程实际完成进度分阶段支付。

5.2每个付款节点，乙方应向甲方提交工程进度报告及付款申请，甲方审核无误后支付相应款项。

5.3乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付逾期违约金。

6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应向乙方支付逾期违约金。

6.3双方因不可抗力导致无法履行合同的，按实际情况协商解决。

第七条争议解决

7.1本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。

7.2协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

附件1：工程施工预算明细

附件2：工程进度计划

附件3：合同款项支付时间表

附件4：工程验收标准及方法

附件5：乙方资质证明文件

附件6：其他相关文件

一、附件列表：

1.工程施工预算明细

2.工程进度计划

3.合同款项支付时间表

4.工程验收标准及方法

5.乙方资质证明文件

6.其他相关文件

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付逾期违约金。

2.甲方未按照约定时间支付工程款的，应向乙方支付逾期违约金。

3.双方因不可抗力导致无法履行合同的，按实际情况协商解决。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指项目业主。

2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。

3.工程进度付款：指甲方根据乙方完成的工程进度按比例支付工程款。

4.逾期违约金：指违约方未按照约定时间履行合同义务所需支付的违约金。

5.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工期，乙方按约定支付逾期违约金。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方负责无偿修复，直至达到验收标准。

3.付款纠纷：

解决办法：双方按照约定付款时间节点支付，如发生纠纷，友好协商解决。

4.合同争议：

解决办法：友好协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.建筑行业施工合同。

2.工程承包商与项目业主之间的合同。

3.涉及建筑工程施工、质量、工期、付款等方面的合同。

4.适用于各类建筑工程项目，如住宅、商业、公共设施等。