建筑工程围挡施工合同范本.docx

建筑工程围挡施工合同范本

一、附件列表：

1.建筑工程围挡施工合同

2.甲方营业执照副本复印件

3.乙方营业执照副本复印件

4.甲方代表身份证明复印件

5.乙方代表身份证明复印件

6.工程设计图纸

7.工程预算书

8.施工方案

9.工程验收标准

10.保修条款

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。

2.乙方未按约定时间和质量标准完成工程施工，视为违约。

3.甲方未提供乙方施工所需场地、水源、电源等条件，视为违约。

4.乙方未按甲方要求做好施工现场的安全防护工作，视为违约。

5.双方未按约定时间提前通知变更或解除合同，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.建筑工程围挡施工合同：指乙方为甲方提供建筑工程围挡施工服务的合同。

2.合同金额：指双方约定的乙方完成工程施工所应支付的金额。

3.合同工期：指双方约定的乙方完成工程施工的时间。

4.质量标准：指乙方完成工程施工应达到的质量要求。

5.违约金：指违约方应向守约方支付的违约赔偿金。

6.保修期：指乙方对工程质量承担责任的期限。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方未按约定时间支付工程款：乙方应与甲方沟通，要求甲方尽快支付工程款。如甲方仍不支付，乙方可依法向法院提起诉讼。

2.乙方未按约定时间和质量标准完成工程施工：甲方应与乙方沟通，要求乙方按时完成工程并达到质量标准。如乙方仍不改正，甲方可依法向法院提起诉讼。

3.甲方未提供乙方施工所需场地、水源、电源等条件：甲方应及时提供相关条件，确保工程施工顺利进行。如甲方仍不提供，乙方可依法向法院提起诉讼。

4.乙方未按甲方要求做好施工现场的安全防护工作：甲方应要求乙方加强安全防护，确保施工现场安全。如乙方仍不改正，甲方可依法向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目的围挡施工。

2.适用于需要临时围挡施工的场所。

3.适用于城市道路改造、地铁施工等需要围挡的工程。

4.适用于各类建筑施工工地，确保施工现场的安全和整洁。

5.适用于其他需要进行围挡施工的场合。

合同编号：__________

鉴于甲方为进行某项建筑工程，需要乙方提供围挡施工服务，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：乙方负责施工包括但不限于围挡的搭建、拆除、移动及相关附属工作。

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2乙方报价包括但不限于围挡材料、施工人工、运输费用、管理费用、利润等所有费用。

2.3合同价格如需调整，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。

第三条合同的履行

3.1乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成工程的施工。

3.2乙方应保证施工质量，确保围挡施工符合相关法律法规及行业标准。

3.3乙方应确保施工过程中的人员安全，并承担由于自身原因造成的人员伤亡、财产损失等责任。

3.4甲方应按照合同约定支付合同价款，并确保施工现场的通行、通风、照明等基本条件满足施工需要。

3.5乙方应在施工过程中接受甲方的监督、检查，对甲方的合理意见予以采纳。

第四条合同价款的支付

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的50%作为预付款；

（2）工程完工后，经甲方验收合格，甲方再支付乙方合同总价款的40%；

（3）剩余的10%作为质量保证金，在工程验收合格满一年后无质量问题的情况下支付给乙方。

4.2甲方支付价款时，乙方应提供等额的发票。

第五条违约责任

5.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×0.5%×逾期天数。

5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×0.5%×逾期天数。

5.3乙方施工质量不符合约定的，甲方有权要求乙方重新施工，直至符合约定。造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5.4因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，根据不可抗力的影响，甲乙双方可协商决定部分或全部免除责任。

第六条争议解决

6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证金支付完毕后终止。

甲方（盖