建筑大门制作施工合同.docx

建筑大门制作施工合同

合同编号：__________

建筑大门制作施工合同

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

鉴于：

1.业主委托承包商进行建筑大门的制作施工；

2.承包商同意接受业主的委托，并为业主提供大门制作施工服务；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。

一、工作内容

（1）大门材质：__________；

（2）大门尺寸：__________；

（3）大门样式：__________；

（4）其他特殊要求：__________。

2.承包商应负责大门的制作、施工、验收等全部工作。

二、合同价格

1.双方确认，大门制作施工的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.合同价款支付方式如下：

（1）业主自验收合格之日起七个工作日内，支付合同总价款的60%；

（2）剩余的40%作为质量保证金，待大门质保期满无质量问题后七个工作日内支付。

三、工期

1.承包商应按照双方约定的工期完成大门制作施工，工期自双方签订合同之日起算，至大门验收合格之日止。

2.承包商如因自身原因导致工期延误，应承担由此产生的一切责任。

四、质量保证

1.承包商应对大门的制作施工质量负责，大门验收合格后，按照国家标准和行业规定提供质保服务。

2.大门质保期限为__________年，自验收合格之日起计算。

五、违约责任

1.承包商未按照约定完成大门制作施工的，应支付违约金，违约金为合同总价款的10%。

2.业主未按照约定支付合同价款的，应支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日利率__________‰。

六、争议解决

1.本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

甲方（业主）：__________

乙方（承包商）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.大门制作施工图纸

2.材料合格证明

3.施工方案及相关资质文件

4.质量保证书

5.付款凭证

6.验收报告

二、违约行为及认定：

1.承包商未按照约定完成大门制作施工，视为违约。

2.业主未按照约定支付合同价款，视为违约。

3.大门制作施工质量不符合约定，视为违约。

4.工期延误，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托方，即建筑大门的制作施工的委托方。

2.乙方：指受托方，即接受委托进行大门制作施工的承包方。

3.合同总价款：指双方约定的大门制作施工的总费用。

4.违约金：指违约方应支付给守约方的经济损失赔偿。

5.质保金：指作为大门质量保证的保证金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.承包商未按照约定完成大门制作施工：

解决办法：要求承包商在规定期限内完成工作，逾期则按照合同约定支付违约金。

2.业主未按照约定支付合同价款：

解决办法：催告业主在规定期限内支付价款，逾期则按照合同约定支付滞纳金。

3.大门制作施工质量不符合约定：

解决办法：要求承包商在规定期限内进行整改，如仍不符合要求，则按照合同约定支付违约金。

4.工期延误：

解决办法：要求承包商在规定期限内完成工作，如仍延误，则按照合同约定支付违约金。

五、所有应用场景：

1.适用于甲方委托乙方进行建筑大门的制作施工。

2.适用于乙方具备大门制作施工的资质和能力。

3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚信的原则下签订合同。

4.适用于大门制作施工符合双方约定的技术要求。

5.适用于双方按照合同约定履行各自的权利和义务。