干挂施工合同验收标准.docx

干挂施工合同验收标准

合同编号：__________

甲方：__________

乙方：__________

鉴于甲方为干挂工程施工的建设单位，乙方为干挂工程施工的施工单位，双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

第二条合同范围和内容

2.1乙方应按照甲方的要求和图纸施工，保证工程质量符合国家相关标准和规范要求。

2.2乙方应按照约定的工期完成施工，不得延误。

2.3乙方应保证施工安全，确保工程过程中不发生安全事故。

第三条合同价格

3.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2乙方在合同签订后，应向甲方提交施工预算，甲方审核确认后，作为支付进度款的依据。

3.3乙方完成工程后，应向甲方提交工程结算书，甲方审核确认后，支付剩余款项。

第四条工期

4.1合同约定的工期为__________日。

4.2乙方如因自身原因导致工程延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。

第五条质量标准

5.1工程质量应符合国家相关标准和规范要求。

5.2乙方应按照约定的质量标准完成施工，不得偷工减料。

5.3乙方应承担工程质量问题的修复和返工费用。

第六条材料供应

6.1乙方应按照甲方的要求采购施工材料，并保证材料质量。

6.2乙方应承担材料供应的责任和风险。

6.3甲方应按照约定的时间支付材料款。

第七条安全文明施工

7.1乙方应遵守施工现场的安全文明施工规定，保证施工现场的安全和卫生。

7.2乙方应承担因自身原因导致的安全事故的责任和费用。

7.3乙方应按照约定的时间支付安全文明施工费用。

第八条合同的变更和解除

8.1任何一方提出变更或解除合同，均应提前__________天通知对方，并经双方协商一致。

8.2因合同变更或解除产生的损失，由责任方承担。

第九条违约责任

9.1乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。

9.2甲方如未按照约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的__________%。

第十条争议解决

10.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

10.2如协商不成，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条其他约定

11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并支付完毕所有款项之日终止。

11.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________日期：__________

乙方（盖章）：__________日期：__________

附件：__________

一、附件列表：

1.工程施工图纸和技术规范

2.材料供应清单和样品

3.安全文明施工规定和要求

4.工程进度计划和施工组织设计

5.工程质量验收标准和方法

6.违约金计算公式和滞纳金计算方法

7.工程结算书和支付凭证

8.合同变更和解除的协议

9.争议解决的仲裁协议或法院管辖协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成工程，或工程质量不符合标准

2.乙方未按照约定工期完成施工，导致延误

3.乙方未按照约定采购施工材料，或材料质量不符合要求

4.乙方未遵守安全文明施工规定，导致安全事故或卫生问题

5.甲方未按照约定时间支付工程款或材料款

6.甲方未按照约定时间支付违约金或滞纳金

7.任何一方未履行合同约定的其他义务

三、法律名词及解释：

1.干挂施工：一种建筑外墙装饰施工方法，通过挂件将装饰材料固定在墙体上。

2.合同价款：双方约定的工程总价款。

3.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金。

4.滞纳金：逾期支付款项应支付的违约金。

5.工程验收：对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查。

6.安全文明施工：在施工现场采取的安全措施和文明施工要求。

7.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：制定应急预案，调整施工计划，增加人力资源，优化施工工艺。

2.工程质量问题：及时整改，重新验收，追究责任，赔偿损失。

3.材料供应不及时：提前采购，备用材料，与供应商沟通，签订长期合作协议。

4.安全事故发生：加强安全培训，严格执行安全规定，定期安全检查，购买保险。

5.支付款项争议：查看合同条款，提供相关证据，协商解决，法律途径。

6.合同变更或解除