校园绿化工程施工合同5篇.docxVIP

校园绿化工程施工合同5篇

篇1

校园绿化工程施工合同

甲方：（委托方名称）

乙方：（承包方名称）

为了规范校园绿化工程的施工过程，保障双方的合法权益，经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成如下协议，共同遵守并履行。

一、工程范围

1.乙方承接甲方校园绿化工程的相关设计、施工、维护等全部工作。

2.工程范围包括但不限于校园内的植物种植、绿化带设计、喷泉、园林景观等相关工程。

二、工程期限

1.工程施工期限为（具体时间），如因不可抗力因素导致延期，双方协商解决。

2.工程竣工验收合格后，乙方保证对校园进行一年的免费保养维护。

3.如因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

三、工程费用

1.甲方支付给乙方的工程费用为（具体金额），乙方应于工程完工后开具发票并据此结账。

2.如工程中出现提前解约情况，乙方应按照实际工程完成比例向甲方退还相应的费用。

四、质量标准

1.工程应符合国家相关标准、行业规范及甲方的设计要求，达到美化校园环境的目的。

2.工程材料应采用质量稳定的合格产品，并进行安全、环保等必要检测。

3.工程完工验收时，如有质量问题，乙方应承担相应的整改责任。

五、安全保障

1.在工程施工过程中，乙方应严格遵守相关安全法规，保障施工人员和校园师生的安全。

2.乙方应配备足够的安全防护措施，并对施工现场进行定期安全检查，确保施工过程安全可控。

3.如因乙方违反安全规定导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担相应的责任。

六、保密条款

1.双方应对合同内容及工程资料等保密，未经对方书面同意不得向第三方披露。

2.在合同履行过程中，如有合作机密需要保护，双方应签订专门的保密协议，加强信息安全保护。

七、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

2.双方应尊重法律规定，认真执行判决结果，保障各自的合法权益。

八、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格结束。

2.本合同一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。

3.合同内容如有补充协议，应经双方签字确认并附在本合同正文之后。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签约日期：签约日期：

篇2

校园绿化工程施工合同

甲方（承包方）：__________公司

乙方（被承包方）：__________学校

鉴于______公司具有从事校园绿化工程的资质，并有设计、施工能力，_____学校希望委托______公司进行校园绿化工程的设计与施工，双方经友好协商，达成以下协议：

第一条项目名称

校园绿化工程

第二条项目地址

______学校校园内

第三条项目内容

1.设计范围包括但不限于规划树木、草坪、花卉、座椅等绿化设施，并与______学校相关部门沟通，根据学校需求提出设计方案。

2.施工范围包括但不限于树木的种植、草坪铺设、花卉布置、灌溉系统安装等施工工作，并保证工程质量符合国家标准和学校要求。

第四条合同价格

校园绿化工程的设计与施工总价为__________万元（人民币），双方均需按照约定的款项支付方式进行支付。

第五条工期安排

1.设计工程周期为______天，自双方签订合同生效之日起算。

2.施工工程周期为______天，施工完成后需经过验收合格后交付使用。

第六条材料要求

1.设计工程所使用的材料必须符合国家标准，保证安全、环保。

2.施工工程所使用的材料必须经过学校相关部门审核，杜绝偷工减料现象。

第七条施工规范

1.施工人员必须持有相关证书，责任心强，遵守安全操作规程。

2.施工过程中要保持施工现场的整洁，不得影响学校正常教学秩序。

第八条变更协议

如因不可抗力等原因，需要变更合同内容，须经双方书面沟通并签订变更协议后方可执行，变更后的协议具有同等法律效力。

第九条违约责任

1.如因甲方原因导致工程质量低劣，超过规定时间未完成工程等情况，甲方需承担违约责任，并支付相应违约金。

2.如因乙方原因导致工程无法按时交付或者造成其他损失，乙方需承担相应违约责任，并支付相应违约金。

第十条其他条款