瓷砖铺贴施工合同.docxVIP

瓷砖铺贴施工合同

合同编号：__________

一、工程内容

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程单价：__________

1.5工程总价：__________

二、施工期限

2.1乙方应按照甲方的要求，在本合同约定的工期内完成施工。

2.2工期自甲方签发工程开工通知书之日起计算，至乙方完成合同约定的工程内容，并经甲方验收合格之日止。

2.3乙方若因特殊情况需延长工期的，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。

三、施工质量

3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范及技术要求进行施工。

3.2乙方应保证其施工的工程质量符合国家及行业相关标准、规范要求。

3.3工程验收合格后，乙方应对工程进行保修，保修期限为__________年。

四、工程款的支付

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为尾款。

4.2甲方支付工程款时，应扣除乙方应缴纳的税金、违约金等费用。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

5.2甲方未按照约定支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.瓷砖铺贴工程施工图纸

2.瓷砖产品合格证书及检测报告

3.施工方案及工艺流程

4.施工人员资质证书复印件

5.工程进度计划表

6.工程验收标准及方法

7.瓷砖铺贴工程合同补充协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定时间完成施工，属于违约行为。

2.乙方施工质量不符合国家及行业相关标准，属于违约行为。

3.甲方未按照约定时间支付工程款，属于违约行为。

4.甲方未按照约定提供施工所需材料、设备等，属于违约行为。

5.双方在合同履行过程中发生的其他违反合同约定的行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指瓷砖铺贴工程的需求方。

2.乙方：指瓷砖铺贴工程的施工方。

3.工程款：指甲方支付给乙方的瓷砖铺贴工程施工费用。

4.违约金：指一方违约时应向另一方支付的赔偿金。

5.滞纳金：指甲方未按约定时间支付工程款时应向乙方支付的逾期付款赔偿金。

6.保修：指乙方对施工的瓷砖铺贴工程在保修期限内承担修复责任。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的工程进度计划，确保工程按时完成。

2.施工质量问题：乙方应按照标准工艺施工，加强质量把控，发现问题及时整改。

3.工程款支付延误：甲方应按时支付工程款，如有特殊情况，应与乙方协商延期支付。

4.材料供应问题：甲方应确保施工所需材料按时供应，如有延误，应与乙方协商解决。

5.合同履行过程中发生争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

五、所有应用场景：

1.瓷砖铺贴工程施工合同适用于新建、改建、扩建的住宅、商业、公共场所等建筑物。

2.瓷砖铺贴工程施工合同适用于各类瓷砖铺贴工程，包括室内外地面、墙面等。

3.瓷砖铺贴工程施工合同适用于甲方为业主、开发商等需求方，乙方为施工方的情况。

4.瓷砖铺贴工程施工合同适用于工程规模较大、施工周期较长的项目。