建筑施工合同范本编写注意事项.docx

建筑施工合同范本编写注意事项

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程预算：__________

二、合同价格

2.1双方确认，本工程合同总价为：__________元（大写：__________元整）。

2.2乙方在合同签订后__________日内向甲方提交工程进度款申请，甲方应在接到申请后__________日内予以支付。

2.3工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供正式的工程结算报告，双方按照约定进行价款结算。

三、工程期限

3.1双方确认，本工程合同工期为__________日。

3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

3.3甲方如因特殊原因需要延期，应提前__________日书面通知乙方，并承担相应延期费用。

四、工程质量

4.1乙方应按照甲方的要求及国家相关标准进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、维修，并承担相应费用。

4.3甲方有权对工程进度、质量进行监督和检查，乙方应积极配合。

五、保密条款

5.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

六、违约责任

6.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.3本合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，共同完成本工程。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________

代表（签名）：__________

签订日期：__________

附件：__________（包括但不限于工程图纸、技术要求、施工方案等）

注意事项：

1.在签订合同时，请详细阅读合同全文，确保了解合同各项条款。

2.请确保合同双方为合法成立并有效存在的法人或其他组织。

3.合同中所涉及的金额、日期、工程内容等，请根据实际情况进行填写。

4.请在合同空白处填写合同编号、甲方乙方详细信息及附件内容。

5.请双方在签订合同时核对签字（或盖章）信息，确保无误。

6.合同签订后，请双方严格按照合同约定履行各自的权利和义务。如有争议，请先行协商解决；协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

一、附件列表：

1.工程图纸

2.技术要求

3.施工方案

4.材料规格书

5.工程预算书

6.进度计划表

7.质量检验标准

8.安全防护措施

9.环境保护措施

10.合同变更协议

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付工程进度款。

2.乙方未按约定时间完成工程。

3.乙方工程质量不符合约定标准。

4.甲方未按约定提供施工场地、材料等。

5.乙方未按约定保密甲方商业秘密。

6.甲方未按约定提供技术支持或指导。

7.乙方使用不合格材料或工艺。

8.乙方未按约定履行环保、安全等义务。

三、法律名词及解释：

1.建筑施工合同：是指甲方委托乙方进行建筑施工，乙方承诺按照甲方要求和国家相关标准完成工程，并支付相应价款的合同。

2.工程质量：指工程满足使用功能和美观要求的能力，包括结构安全、使用功能、耐久性、环境保护等方面。

3.违约金：是指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向守约方支付的金钱。

4.合同变更：指合同成立后，合同当事人经过协商一致，对合同内容进行修改或补充。

5.工程进度：指工程按照约定的时间节点完成的情况。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误：双方应加强沟通，调整施工计划，合理分配人力、物力资源，确保工程按期完成。

2.遇到工程质量问题：及时停工整改，追究责任方，按照约定进行维修或返工，直至符合质量标准。

3.遇到合同纠纷：协商解决，协商不成的，可以申请调解或向人民法院提起诉讼。

4.遇到合同履行过程中的变更