施工合同费率承包.docxVIP

施工合同费率承包

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工合同协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________。

1.2工程地址：__________。

1.3工程规模：__________。

1.4工程质量标准：__________。

1.5工程造价：__________元。

第二条工程期限

2.1开工日期：______年______月______日。

2.2竣工日期：______年______月______日。

2.3合同工期总日历天数：______天。

第三条甲方职责

3.1甲方负责与业主沟通协调，保证乙方按合同要求进行施工。

3.2甲方负责提供施工图纸和技术资料。

3.3甲方负责组织图纸会审和设计交底。

3.4甲方负责办理施工许可证和其他审批手续。

3.5甲方负责提供施工场地和基础设施。

3.6甲方负责提供施工资金来源。

第四条乙方职责

4.1乙方应遵守法律法规和规章制度，确保工程质量和安全。

4.2乙方应按照设计图纸和技术规范进行施工。

4.3乙方应按照合同要求组织施工进度，保证按期竣工。

4.4乙方应合理使用甲方提供的设备和设施，并负责保管和维护。

4.5乙方应遵守环境保护和文明施工的规定，减少对周围环境的影响。

第五条合同价款及支付方式

5.1合同价款：人民币______元整（______元）。

5.2支付方式：

（1）本合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同价款的______作为预付款；

（2）乙方完成合同约定工程量的______后，甲方向乙方支付合同价款的______；

（3）乙方完成全部工程后，甲方向乙方支付剩余的______合同价款。

第六条违约责任和处理

6.1甲方违约责任：

（1）甲方未能按时提供施工图纸和技术资料，造成乙方停工待料的，甲方应承担相应的违约责任；

（2）甲方未能按时支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金，违约金按照未支付工程价款的每日万分之五计算。

6.2乙方违约责任：

（1）乙方未能按照合同要求的工期和质量完成工程，乙方应承担相应的违约责任；

（2）乙方未能按照设计图纸和技术规范进行施工，造成工程质量不符合约定的，乙方应承担相应的违约责任；

（3）乙方擅自转包或违法分包工程的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金按照合同价款的百分之五计算。

第七条争议解决

双方在履行合同时发生争议，可以协商解决，也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成的，可以向人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，一式四份甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：__________。

法定代表人（签字）：__________。

______年______月______日。

乙方（盖章）：__________。

法定代表人（签字）：__________。

______年______月______日。

施工合同费率承包（1）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工合同协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________。

1.2工程地址：__________。

1.3工程规模：__________。

1.4工程质量标准：__________。

1.5工程造价：__________元。

第二条工程期限

2.1开工日期：______年______月______日。

2.2竣工日期：______年______月______日。

2.3合同工期总日历天数：______天。

第三条甲方职责

3.1甲方在合同签订后三个工作日内向乙方提供施工图纸及相关资料。

3.2甲方负责组织图纸会审和设计交底。

3.3甲方负责组织工程的竣工验收。

3.4甲方负责向乙方支付工程款。

第四条乙方职责

4.1乙方按照甲方提供的施工图纸及相关资料进行施工。

4.2乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。

4.3乙方应保证工程质量符合国家和行业标准。

4.4乙方应按照甲方要求，提供施工技术资料和现场交接记录。

第五条工程款支付方式和时间

5.1工程款支付方式：银行转账或其他双方同意的方式。

5.2工程款支付时间：

（1）预付款：合同签订后______天内支付合同价款的______；

（2）进度款：根据工程进度，分阶段支付剩余款项；

（3）竣工款：工程竣工验收合格后，