楼顶施工合同范本6篇.pdfVIP

楼顶施工合同范本（推荐6篇）

楼顶施工合同范本第1篇甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双

方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方

共同遵守。

一、工程概况

1、工程地点：层山小学院内

2、工程名称：层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水

3、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷

材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施

工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包

进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等：

1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材

料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心

检测合格后方可进场开工。

2、单价为45元/平方米，共1638平方米（其中：教学楼

1/17

1008平方米，餐厅楼630平方米，合计1638平方米），共计73710

元。

四、工期：____年____月____日—____年____月____日。

五、工程质量：

1、工程质量标准：合格工程质量标准。

2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和

设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符

合弹性体改性沥青防水卷材（GB18242—20xx），防水施工所用

的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。

六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质

量标准的工程量，每平方米45元。不再另计任何费用。达不

到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，

应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，

由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，

发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

八、其他事项：

1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如

协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。

甲方（盖章）：乙方（签字）：

____年____月____日

2/17

楼顶施工合同范本第2篇甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合广东省湛

江市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订

本合同。

第一条工程概况

顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理，两侧内墙打

开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开

槽修补作防水处理再铺自粘卷材。

第二条工期：____年____月____日—____年____月____日

第三条工程质量要求及工作范围：

第四条合同价款：

第五条安全施工

乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施

不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。

甲方向乙方提供水电供应及施工方便。

第六条验收及付款方式

乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求

施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合

格后方可退场。工程保质期一年，一年内如果出现质量问题，乙

方无条件修复。

第七条付款方式

3/17

工程验收合格后，凭验收签字单据结算。

第八条本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全

履约，不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决；协

商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁

或由本合同履行