2024精选施工施工合同.docx

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

一、工程概况

1.1工程名称：（项目全称）

1.2工程地点：（项目地址）

1.3工程规模：（工程总体规模）

1.4工程内容：（工程主要内容）

1.5工程质量标准：（质量标准，如合格、优良等）

二、合同金额

2.1本合同的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价包含：（包括但不限于）材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

2.3甲方支付乙方工程进度款的比例为：（比例），按工程进度分阶段支付。

三、合同工期

3.1合同约定的工期为：（工期天数）天。

3.2开工日期：（日期）

3.3竣工日期：（日期）

四、乙方责任

4.1乙方应按照甲方的要求，完成施工图设计、施工组织、工程管理等各项工作。

4.2乙方应保证工程质量，确保工程安全，按时完成工程。

4.3乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范和标准进行施工。

4.4乙方应承担因自身原因导致的工程质量问题、安全事故等责任。

五、甲方责任

5.1甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。

5.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。

5.3甲方应协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可、安全检查等。

5.4甲方应提供施工所需的设计图纸、技术要求等资料，并确保资料的准确性。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同金额的万分之五。

6.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付款项的万分之五。

6.3因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应支付乙方相应的停工、窝工费用。

6.4因乙方原因导致工程质量问题、安全事故等，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

7.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：__________日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、甲方为主导时的附加条款及说明

1.1甲方变更

甲方在合同履行过程中，如需对工程内容、规模、质量标准等进行变更，应提前书面通知乙方。乙方应在接到通知后五个工作日内向甲方提出变更报价，甲方应在接到乙方报价后五个工作日内确认或提出修改意见。变更部分的工程价款按照双方确认的变更报价支付。

1.2甲方延期

甲方因特殊情况需延长工期的，应提前书面通知乙方，并经乙方同意。甲方应承担因延期导致的乙方损失，具体损失赔偿金额双方协商确定。

1.3甲方付款义务

甲方应按照合同约定的付款方式和付款时间向乙方支付合同价款。甲方逾期付款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的万分之五。

二、乙方为主导时的附加条款及说明

2.1乙方质量保证

乙方应对工程质量承担终身责任。工程竣工验收合格后，若出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内予以修复或采取其他补救措施。若乙方未在规定时间内履行修复或补救义务，甲方有权扣除乙方相应的违约金，违约金计算方式为：修复或补救费用的一半。

2.2乙方工期保证

乙方应确保按照合同约定的工期完成工程。若乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同金额的万分之五。

2.3乙方保密义务

乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。若乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，违约金计算方式为：泄露信息对甲方造成的实际损失。

三、第三方中介时的附加条款及说明

3.1第三方中介职责

第三方中介在合同履行过程中，应客观、公正地履行中介职责，为甲方和乙方提供必要的协助和服务。

3.2第三方中介费用

第三方中介的费用由甲方承担。若合同履行过程中出现争议，第三方中介应按照甲方和乙方的协商结果进行调解。调解不成的，双方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.3第三方中介保密义务

第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方、乙方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方、乙方同意，不得向第三方披露。若第三方中介违反保密义务，甲方、乙方有权要求第三方中介承担违约责任，违约金计算方式为：泄露信息对甲方、乙方造成的实际损失。

一、附件列表：