2024版建设工程和施工合同造价.docx

合同编号：__________

1.名称：____________________

2.地址：____________________

3.联系人：__________________

4.联系电话：______________

1.名称：____________________

2.地址：____________________

3.联系人：__________________

4.联系电话：______________

一、工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

1.5工程质量标准：____________

1.6工程合同造价：____________（大写：____________________________元整）

二、合同工期

2.1工期自____________年__________月__________日开始，至____________年__________月__________日结束。

2.2工期顺延的情况：

（1）因业主原因导致工程停工、复工、修改设计等；

（2）不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等；

（3）经业主批准的其他合理顺延情况。

三、合同价格及支付

3.1工程合同造价为：人民币（大写：____________________________元整）。

3.2支付方式：

（1）合同签订后七个工作日内，业主向承包商支付合同总额的__________%；

（2）工程进度达到__________%时，业主向承包商支付合同总额的__________%；

（3）工程竣工验收合格后，业主向承包商支付合同总额的__________%；

（4）剩余款项在质保期内无质量问题的情况下，按照质保期结束后的__________天内支付。

3.3支付条件：

（1）承包商按照合同约定完成工程；

（2）工程质量符合合同约定的标准；

（3）承包商提供的工程进度、质量等相关资料真实、完整。

四、工程质量及保修

4.1工程质量应符合国家、行业及地方相关标准和规范要求。

4.2承包商应对工程质量负责，并按照合同约定承担保修责任。

4.3质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为__________年。

五、合同的履行

5.1承包商应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期等要求完成工程建设。

5.2业主应按照合同约定及时支付合同价款，并提供施工所需的场地、资料、证件等。

5.3双方应遵守合同约定，共同推进工程进度，确保工程顺利完成。

六、违约责任

6.1承包商未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。

6.2业主未按照合同约定支付价款，应承担相应的违约责任。

6.3双方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

甲方代表（签字）：______________

乙方代表（签字）：______________

签订日期：________________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方变更权：甲方在本合同签订后，有权根据工程实际情况和需要，对工程内容、规模、质量标准等进行变更。变更事项应提前通知乙方，并经双方协商一致后签订变更协议。如因甲方原因导致工程变更，甲方应承担由此产生的额外费用。

1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工进度、工程质量、安全文明施工等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供相关资料和信息，确保工程顺利进行。

1.3甲方终止权：在合同履行过程中，如乙方严重违反合同约定，甲方有权终止合同。终止合同后，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方提前完成奖励：如乙方提前完成工程，甲方应按照提前完成的天数，给予乙方一定的奖励。奖励金额为合同总额的__________%。

2.2乙方质量保障：乙方应按照合同约定和国家相关标准，保证工程质量。如工程发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后的__________日内进行修复，并承担由此产生的费用。

2.3乙方保密义务：乙方应对在合同履行过程中获