绿化工程施工合同.docxVIP

绿化工程施工合同

发包人： （下称甲方）

承包人： （下称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本绿化的具体情况，经甲、乙双方协商一致后，就乙方承包甲方园林工程的施工事宜订立如下施工合同条款:

第一条:工程项目

工程名称:

工程地点:

工程范围和内容:

工程造价：

工程竣工后以实际工程量按养护期后的实际成活量据实结算。

第二条：承包方式

包工包料，包栽包活。第三条：工程期限

一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，结合本工程的

实际情况，经双方商定，本工程工期为日历天。

本工程自年月日开工，至年月日竣工。二、在施工过程中，如因甲方原因影响工期相应顺延。第四条：工程施工

一、甲方在本工程中应作好下列工作：

1、清理施工场地，保证水通、电通、道路通。工程施工期间用水、用电由乙方承担.

2、协调好施工场所与周边的关系。二、乙方在本工程中应作好下列工作：

1、按施工合同及国家相关质量标准、规范性文件精心施工，确保工程质量、及时提供施工中的各种计划、报表。

2、承担因施工不当造成的安全事故责任和工程质量不符合规定的无偿返工责任。

3、搞好现场安全保卫、文明施工和成品保护工作。第五条：工程价款的支付与结算

本合同签证生效后，甲方按下列方式向乙方支付工程价款。第六条：施工与设计变更

一、工程质量执行《城市绿化工程施工及验收规范》和国家

其他现行施工规范，要求达到合格工程标准。

二、在施工中，乙方应本着质量第一的方针，根据设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。

三、在组织施工中，要坚持按合同施工，任何一方不得随意变更。如甲方提出变更，应书面通知乙方，并向乙方提供变更后的设计图，由此造成乙方窝工、返工和材料、设备的积压及劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担，双方按变更后的工程量结算付款：如乙方提出变更，应书面通知甲方，甲方同意变更、则

甲乙双方共商具体变更事宜，并由甲方签字认可，由此给乙方造成的任何损失由乙方自负，但甲方应按变更后的工程量重新结算价款。

四、乙方应严格执行工程验收制度，凡前一道工序完工后，必须经甲方验收，方能进行下一工序施工。

五、甲乙双方在施工过程中，如遇工程增项，对增加部分双方按实际增加量按合同规定结算。

六、质量要求：

1、树穴：1.2×1.2×1.2米

2、回填土：挖方路段的回填土必须采用壤土客土回填。

3、树木品种纯正，按合同规格要求栽植，无病虫害，无损伤,主干通直,树形完整,树木成活率、保存率100%。

4、苗木养护期为 个月，在养护期内乙方应派专人管护，如出现苗木坏死现象乙方应无条件更换。

七、违约及处理

1、合同期内，乙方应按约定的条款保质保量按期完成,若在合同规定的期限内不能完成栽植任务,则视为乙方违约,由此而产生的经济损失由乙方补偿;如有质量问题，由乙方负责返工，费用由乙方承担。

2、甲方如不能按合同约定的条款按时足额的支付工程款，应视同甲方违约，甲方除应赔偿乙方由此而造成的一切损失外，还应承担合同总价日 ‰的违约金。

3、双方如有纠纷，应协商办理，协商不成时由原告所在地法院处理。

第八条：附则

一、甲方委派 为工程负责人，乙方委派

为工程负责人，双方工程负责人具体负责工程的施工、验收等事宜。

二、本合同未尽事宜，由双方另行书面商定。三、本合同双方代表签字后即生效。

四、本合同一式肆份,甲乙双各执贰份。

甲 方： 乙 方：

代 表： 代 表：

工程负责人： 工程负责人：

单位地址： 单位地址：

电 话： 电 话：

合同签订日期： 年 月 日