电厂灰厂覆土施工合同4篇.docxVIP

电厂灰厂覆土施工合同4篇

篇1

电厂灰厂覆土施工合同

一、甲方：______________（以下简称甲方）

地址：______________

法定代表人：______________

联系电话：______________

二、乙方：_______________（以下简称乙方）

地址：______________

法定代表人：______________

联系电话：______________

鉴于双方为实现共同利益，经友好协商，特签订本合同，共同遵守，确保工程的顺利进行。

第一条合同标的

1.乙方承接甲方委托的电厂灰厂覆土施工任务，按照双方约定的工程进度和质量要求，完成对灰厂场地的覆土工作。

2.工程施工地点为甲方指定的电厂灰厂场地，具体位置和数量见附表一。

第二条工程内容

1.乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求，开展灰厂覆土施工作业，确保施工质量符合国家相关标准要求。

2.施工期间，乙方应积极配合甲方提供的相关施工条件和支持，按时完成工程建设任务。

第三条施工周期

1.本合同自双方盖章生效之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

2.工程竣工验收合格之日，双方确认工程结束，合同解除。

第四条施工费用

1.本工程总造价为__________万元，乙方应按照双方约定的施工费用支付方式，按进度结算。

2.乙方应自合同生效之日起向甲方交纳工程施工保证金__________万元，施工结束并完成验收后，保证金将于工程结算后退还。

第五条质量保证

1.乙方应保证施工过程中的质量安全，严格按照国家相关标准和技术要求进行施工，确保工程质量合格。

2.如因乙方施工质量不符合要求导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第六条突发事件处理

1.如因不可抗力因素导致工程无法按期完成，造成的损失双方可协商解决，若不能达成一致意见，按照相关法律法规处理。

2.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，若协商无果，应向有管辖权的法院提起诉讼解决。

第七条其他事项

1.未尽事宜，双方可协商补充约定，并作为本合同附件。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）

法定代表人签字：

乙方（盖章）

法定代表人签字：

合同签订日期：____年____月____日

附表一：电厂灰厂覆土施工任务地点及数量

地点：_______________

数量：_______________

注：本合同自签订之日起生效，并对双方具有约束力。任何不当修正应写明并双方签字生效。

篇2

电厂灰厂覆土施工合同

甲方（委托方）：

乙方（承包方）：

鉴于甲方拟将电厂灰厂的覆土施工工程委托给乙方进行施工，为明确双方权利义务，保证工程质量，经双方友好协商，特订立本合同。

第一条工程基本情况

甲方委托乙方进行电厂灰厂的覆土施工工程。施工地点及范围详见施工图纸。

第二条工程报价

乙方承包电厂灰厂覆土施工工程，承包价为（具体金额）元整。

第三条工程工期

乙方应按照合同规定的工期完成电厂灰厂覆土施工工程，工期为（具体天数）天。

第四条工程质量

乙方应按照国家相关规定和工程标准进行施工，确保施工质量，保证工程达到设计要求。

第五条材料采购

乙方应按照甲方提供的材料清单进行采购，材料应符合国家相关标准，且应保证质量合格，与施工图纸要求一致。

第六条施工安全

乙方应切实贯彻落实国家有关安全法规和标准，加强施工安全管理，确保施工现场安全。

第七条纠纷解决

合同履行过程中，如双方发生争议，应友好协商解决。若协商不成，可向指定仲裁机构申请仲裁。

第八条违约责任

若因乙方原因造成工程质量不合格、超时交工等违约情况，乙方应承担相应责任并赔偿甲方损失。

第九条其他

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格结束。未尽事项双方另行协商解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签订日期：签订日期：

以上内容经双方共同协商确认后签字盖章，作为电厂灰厂覆土施工合同的有效依据。双方应严格遵守合同约定，共同保障工程顺利完成，确保工程质量和安全。

篇3

电厂灰厂覆土施工合同

甲方（委托方）：XXX电