原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2024最新建设工程施工合同gf
合同编号：__________
鉴于甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权，并需完成该项目的施工任务；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项目的施工任务。为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况
1.1工程名称：____________________
1.2工程地点：____________________
1.3工程规模：____________________
1.4工程内容：____________________
1.5工程质量标准：____________________
1.6工程合同价款：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
二、乙方义务
2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，并保证工程质量达到约定的标准。
2.2乙方应严格按照国家和地方的相关法律法规、规范标准进行施工，确保施工安全，避免对周围环境和相邻建筑物造成损害。
2.3乙方应按照合同约定的时间、质量和数量完成工程，不得延误工期。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
2.4乙方应接受甲方及甲方委托的监理单位的监督和检查，及时整改甲方提出的合理意见和要求。
2.5乙方应承担工程验收、保修等义务。
三、甲方义务
3.1甲方应按照合同约定，按时支付工程价款。
3.2甲方应协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续。
3.3甲方应提供施工场地、施工条件等，确保乙方能够顺利进行施工。
3.4甲方不得无故干涉乙方的正常施工，不得无故拖欠工程价款。
四、合同价款及支付
4.1合同价款为：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
4.2甲方应按照双方约定的付款节点和比例，按时支付工程价款。具体付款节点和比例如下：
（1）乙方完成工程进度达到30%时，甲方支付合同价款的30%；
（2）乙方完成工程进度达到60%时，甲方支付合同价款的60%；
（3）乙方完成工程进度达到90%时，甲方支付合同价款的90%；
（4）乙方完成工程并经验收合格后，甲方支付合同价款的10%。
4.3甲方支付工程价款时，应提供正规发票。
五、工期
5.1工程预计开工日期：____________________
5.2工程预计竣工日期：____________________
5.3乙方应按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
六、违约责任
6.1乙方未按照约定时间、质量和数量完成工程的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同价款的1%。
6.2甲方未按照约定时间支付工程价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为应支付工程价款的1%。
6.3一方违反合同约定，导致工程无法顺利进行，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
甲方代表（签名）：______________
乙方代表（签名）：______________
签订日期：____________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、甲方为主导时的附加条款及说明
1.1甲方变更
甲方如需对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并说明变更内容、原因及影响。乙方应在收到变更通知后5个工作日内向甲方提出变更工程价款及工期的调整方案。甲方应在收到调整方案后5个工作日内确认或提出修改意见。双方确认变更后，乙方应按照新的工程价款和工期进行施工。
1.2甲方暂停
甲方有权根据工程进展情况或国家政策要求等原因暂停工程。甲方暂停工程时，应提前书面通知乙方，并说明暂停原因及预计恢复时间。乙方在收到暂停通知后，应立即停止施工，并采取措施保护已完成的工程。甲方应在暂停原因消除后5个工作日内通知乙方恢复施工。
1.3甲方提前完成
甲方要求提前完成工程时，应提前书面通知乙方，并说明提前完成的时间要求。乙方应在收到提前完成通知后5个工作日内向甲方提出提前完成工程的方案及增加的费用。甲方应在收到方案后5个工作日内确认或提出修改意见。双方确认后，乙方应按照提前完成方案和增加的费用进行施工。
二、乙方为主导时的附加条款及说明
2.1乙方质量保障
乙方应对施工过程中的质量问题负责，并承担因质量问题导致
文档评论（0）