建设工程施工劳务合同范本.docxVIP

建设工程施工劳务合同范本

甲方（劳务发包方）：____________________

地址：___________________________________

联系方式：____________________________

乙方（劳务承包方）：___________________

地址：___________________________________

联系方式：____________________________

鉴于甲方需要完成一项建设工程，并决定雇佣乙方提供劳务服务，双方经过友好协商，达成以下协议：

一、工程概况及工作内容

1.工程名称：__________________________________。

2.工程地点：__________________________________。

3.工程内容（含范围、技术质量要求等）：详细说明劳务工作内容，包括但不限于土方开挖、混凝土浇筑、钢结构安装等。具体工作范围及技术要求见附件一。

二、劳务费用及支付方式

1.劳务费用计算方式：按照实际完成的工作量计算劳务费用，具体计算方式详见附件二。

2.支付方式：甲方应按照合同约定支付劳务费用给乙方。具体支付时间节点如下：（请根据实际情况调整支付时间节点和比例）

（1）每月按完成工作量的____%支付进度款；

（2）工程竣工验收合格后支付至总劳务费用的____%；

（3）质保金比例为总劳务费用的____%，工程竣工验收一年后无质量问题予以支付。

3.发票与结算：乙方应按国家税收法规向甲方提供正规发票，并在合同约定时间内办理结算手续。

三、工期与进度管理

1.工程施工工期：自合同签订之日起计算，工程总工期为____天。如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。

2.进度计划：乙方应按照甲方提供的进度计划组织施工，确保工程进度。如有特殊情况需调整进度计划，应提前与甲方沟通并经双方同意。

四、质量与验收标准

1.质量标准：本工程执行国家现行的工程施工质量验收规范及评定标准。

2.验收方法：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织验收并对验收结果出具书面意见。验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、安全施工与文明施工要求

1.乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

2.乙方应按规定进行文明施工，保持施工现场整洁有序。如因乙方原因造成环境污染等问题，由乙方负责整改并承担相应费用。

六、合同变更与解除

1.合同变更：如因不可抗力因素导致工程内容、工期等发生变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。其他变更事项需经双方协商一致，并经书面确认。合同变更不得损害国家利益和社会公共利益。如有损害，合同无效。触犯法律的当事人应当承担法律责任。法律法规未明文规定的当事人可以协商解决或提请有关部门调解解决争议达成一致协议以弥补损害和解决争议并履行后继续维持合同的效力。经协商或调解仍不能达成一致的当事人可申请仲裁或起诉法院解决争议合同效力问题待争议解决后确定本合同的其他部分仍然有效双方应当履行相应义务承担责任且不影响合同中关于结算和清理条款的效力关于违约责任条款依然有效且该违约条款在仲裁和诉讼过程中持续有效对合同终止以及最终履行终止的合同也应当予以清算剩余权利义务依然按照合同条款处理终止履行不能免除当事人的违约责任否则视为对合同的任意终止应当认定无效并且按违约责任条款承担违约责任约定由其他继续履行本合同约定终止视为原合同履行终止有关补偿承诺须予以合理承担合同履行结束后生效应当恢复原合同履行效果及时全面结算。违约金如约定过高可请求法院适当降低违约金数额并考虑实际损失情况合理调整违约金数额等情形后确定违约金的数额及支付方式等条款内容并在合同中明确约定仲裁或诉讼等争议解决方式以及仲裁机构或法院管辖地等相关条款并在违约情形发生时依据合同内容主张违约责任权利履行合同义务以保障合同的顺利履行实现合同的约束力防范不必要的风险和纠纷产生及维护自身的合法权益进而达成合法的利益目的充分保证劳务分包业务的合法性以保障工程质量促进市场健康发展保障建设行业的可持续发展提高社会经济效益和人民群众的生活水平保障社会和谐稳定发挥法律的服务作用提高人民群众的法律意识推进法治建设促进文明进步维护公平正义的社会秩序维护社会秩序的稳定维护人民群众的生命财产安全等合法权益避免违法违规的行为的发生防止因纠纷引发的社会不稳定因素的发生维护社会的和谐稳定营造良好的社会环境促进社会的和谐与进步推动社会的文明发展提高社会的法治