标准私人施工合同范本(2024版).docx

标准私人施工合同范本(2024版)

合同编号：__________

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

第一条工程内容

（1）__________

（2）__________

（3）__________

（4）__________

1.2施工方应按照双方约定的施工方案和施工图纸进行施工。

第二条工程质量

2.1施工方应严格按照国家相关标准和行业规范进行施工，保证工程质量。

2.2工程验收标准：

（1）__________

（2）__________

（3）__________

（4）__________

2.3施工过程中，业主对工程质量有异议的，施工方应立即进行整改。

第三条工程进度

3.1施工方应按照双方约定的工期完成工程。

3.2工期延误：

（1）因施工方原因导致工期延误的，施工方应支付业主违约金，违约金计算方式为：__________。

（2）因业主原因导致工期延误的，施工方有权要求业主支付延期施工费用，费用计算方式为：__________。

第四条合同价格

4.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2施工方报价包括但不限于：材料费、人工费、管理费、利润等。

4.3合同价款支付方式：

（1）合同签订后3天内，业主支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%。

（3）工程验收合格后，业主支付合同总价款的40%。

（4）剩余的10%作为质量保证金，质保期届满后无质量问题一次性支付给施工方。

第五条施工要求

5.1施工方应按照双方约定的施工方案和施工图纸进行施工，确保工程质量。

5.2施工方应保证施工现场的安全，做好防火、防盗、防爆等措施。

5.3施工方应遵守环保法规，做好施工现场的环保工作。

5.4施工方不得擅自将工程转包或分包给第三方。

第六条违约责任

6.1施工方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。

6.2业主违反合同约定，导致工程进度、付款等方面出现问题，应承担相应的违约责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（业主）：

乙方（施工方）：

签订日期：__________年__________月__________日

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方变更工程内容：

甲方在合同签订后，如需变更工程内容，应提前书面通知乙方。乙方应在收到通知后3天内提出意见。如乙方同意变更，双方应签订书面变更协议，并按变更后的工程总价重新调整合同价款。如乙方不同意变更，甲方不得强行要求乙方执行。

1.2甲方延期付款：

甲方在合同约定的付款时间内未能支付合同价款的，应支付给乙方违约金，违约金计算方式为：违约金额×0.05%×逾期天数。如甲方逾期付款超过30天，乙方有权暂停施工，且甲方仍需支付违约金。

1.3甲方提供的材料：

甲方应按照双方约定的时间、数量和质量提供施工材料。如甲方提供的材料不符合合同约定，乙方有权拒绝使用，并要求甲方更换或补足。如甲方未能按约定提供材料，导致工程进度延误的，甲方应支付给乙方违约金，违约金计算方式同上。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方施工质量：

乙方应严格按照国家相关标准和行业规范进行施工，保证工程质量。如工程验收不合格，乙方应在收到验收不合格通知后15天内进行整改。如整改后仍不合格，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：不合格工程修复费用×200%。

2.2乙方工期延误：

如乙方原因导致工期延误，乙方应支付给甲方违约金，违约金计算方式同上。如工期延误超过合同约定的期限，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款的20%作为违约金。

2.3乙方保密义务：

乙方应对在施工过程中了解的甲方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方泄露。如乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：泄露信息造成的损失×200%。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介服务费用：

双方同意，如有第三方中介参与本工程，中介费用由甲方承担。甲方应在合同签订后3天内支付中介费用。如甲方未能按约定支付中介费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式同上。

3.2第三方中介的责任：

第三方中介应按照双方约定的服务内容提供服务，并承担相应的法律责任。如第三方中介未能履行合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，甲方有权要求第三方中