施工合同的担保人(2024版).docx

施工合同的担保人(2024版)

合同编号：__________

施工合同的担保人（2024版）

甲方（委托方）：

单位名称：____________________

单位地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

乙方（承包方）：

单位名称：____________________

单位地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

单位名称：____________________

单位地址：____________________

联系人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方与乙方签订了一份《施工合同》（合同编号：__________），为保证乙方的施工合同权益得到充分保障，甲方要求乙方提供担保。经双方协商一致，特订立本担保合同。

第一条担保方式

1.1乙方同意以其自身信誉及合法拥有的财产为甲方提供担保。

1.2担保方同意为乙方在《施工合同》项下的债务提供连带责任保证担保。

第二条担保范围

2.1担保方担保的范围包括《施工合同》项下的全部债务，包括但不限于工程款、违约金、损害赔偿金、诉讼费、仲裁费等。

2.2担保方对乙方在《施工合同》项下的债务承担连带责任。

第三条担保期限

3.1本担保合同的担保期限自《施工合同》签订之日起至《施工合同》项下债务全部履行完毕之日止。

3.2如乙方提前履行《施工合同》项下债务，担保方同意提前解除担保责任。

第四条担保方的权利和义务

4.1担保方应保证乙方的施工合同权益得到充分保障，确保乙方按照《施工合同》的约定履行债务。

4.2担保方应承担连带责任，确保甲方在《施工合同》项下的权益得到实现。

4.3担保方应按照甲方的要求，提供相应的担保措施，包括但不限于提供担保财产的权属证明、办理担保登记等。

4.4担保方应承担因提供担保而产生的相关费用。

第五条违约责任

5.1担保方违反本担保合同的约定，导致甲方权益受损的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

5.2乙方违反《施工合同》的约定，导致甲方权益受损的，担保方在承担连带责任后，有权向乙方追偿。

第六条争议解决

6.1本担保合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

6.2双方同意接受仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第七条其他约定

7.1本担保合同一式肆份，甲方、乙方、担保方各执壹份，具有同等法律效力。

7.2本担保合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（委托方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

担保方：____________________

签订日期：____________________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

1.1甲方指定材料供应商

甲方有权指定乙方向其指定的材料供应商购买施工所需的材料。乙方应按照甲方的要求，与材料供应商签订购销合同，并将购销合同副本提交给甲方备案。

1.2甲方监督工程质量

甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量符合《施工合同》的约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供施工进度、质量等相关信息。

1.3甲方变更工程

如甲方因特殊情况需要变更工程，甲方应向乙方提出变更要求，并签订书面变更协议。乙方应按照变更协议的要求，及时调整施工方案，确保工程顺利进行。

1.4甲方提前解除合同

甲方在合同履行过程中，如有特殊情况需要提前解除合同，应向乙方提出解除合同的要求，并按照双方约定的方式计算乙方因解除合同所遭受的损失。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

2.1乙方负责工程进度

乙方应按照《施工合同》约定的工期完成施工。如乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金。

2.2乙方保证工程质量

乙方应对施工过程中的工程质量进行严格把控，确保工程质量符合《施工合同》的约定。如乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担修复费用并支付甲方因此遭受的损失。

2.3乙方保护甲方知识产权

乙方在施工过程中，应严格遵守知识产权法律法规，不得侵犯甲方的知识产权。如乙方违反此约定，乙方应承担相应的法律责任。

2.4乙方提前解除合同

如乙方因特殊情况需要提前解除合同，乙方应向甲方提出解除合同的要求，并按照双方约定的方式计算甲方因解除合同所遭受的损失。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

3.1第三方中介的职责

第三方中介在合同履行过程中，应负责协调甲方、乙方之间的关