承包工程施工合同范本.docxVIP

承包工程施工合同范本

合同编号：XXX-XXXXXX-施工合同范本

甲方名称（发包方）：XXXXXX公司

乙方名称（承包方）：XXXXXX公司

鉴于双方根据中华人民共和国有关法律法规，经过友好协商，就乙方承揽甲方一项工程施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：XXXXXXX项目

工程地点：XXXXXXXXXX

工程内容：包括但不限于土石方开挖、地基处理、混凝土浇筑等工程施工项目。

二、合同双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

甲方有权要求乙方按照合同约定履行施工义务，并按时支付工程款项。甲方应向乙方提供施工所需的设计图纸及相关技术资料。甲方负责提供施工现场的基础设施和施工所需的电源、水源等条件。甲方应及时对乙方提交的施工方案进行审核并提出意见。

（二）乙方权利和义务

乙方有权获得合理的工程款项。乙方应按照合同约定进行施工，保证施工质量、安全、进度等符合国家和地方相关法规及标准。乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸及相关技术资料，不得擅自更改或向第三方泄露。乙方应按照甲方要求进行施工方案的调整和优化。

三、工程期限及进度安排

开工日期：XXXX年XX月XX日

竣工日期：XXXX年XX月XX日

工程进度：按照甲方要求的施工进度计划执行，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。

四、工程质量与验收标准

乙方应按照国家和地方相关法规及标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。工程竣工后，乙方应按照相关规定进行验收并提交验收报告。甲方有权对工程进行验收并提出整改意见，乙方应按照要求进行整改。

五、工程款项及支付方式

工程总造价：人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。

支付方式：分期支付，具体包括预付款、进度款和结算款等，具体支付比例和金额按照合同约定执行。甲方应按约定及时支付工程款项，否则应承担违约责任。如乙方未按合同约定履行施工义务或施工质量存在问题，甲方有权暂停支付工程款项并要求乙方整改达标后再行支付。双方结算依据合同约定的单价和工程量进行计算。本合同中的任何付款均应开具合法有效的发票或收据。若发生设计变更导致工程量增加或减少时，双方应签订补充协议确认新的造价并约定付款方式等事宜。如遇特殊原因导致本工程需停止进行时产生的已实施项目款待甲方重新确认后支付结算款余额部分款项结算方式按双方约定执行。若因甲方原因造成停工时，已完成的工程量按合同约定单价结算工程款并支付结算款余额部分款项结算方式按双方约定执行本条款只作预算但不涉及计价规则及其他价款内容；否则均不计增减金额和调整其他有关造价等内容同时结清合同款项并按合同相关条款处理后续事宜后本合同即告终止。对于本合同约定的结算方式如有争议双方应及时协商解决直至另行签订补充协议予以解决并终止本合同争议解决方式包括但不限于仲裁诉讼等情形如甲乙双方自行解决不成争议可依法申请仲裁或者向法院起诉最终判决裁定判决结果的费用均由违约方承担一切费用由责任方承担仲裁法院地点可由甲乙双方另行协商确定相关事项协商解决等内容应签订书面补充协议进行确认否则无法认定甲乙双方另行协商确定的仲裁法院地点视为双方未约定仲裁法院地点由甲乙双方共同协商确定本合同争议解决方式为仲裁仲裁法院地点可由甲乙双方自行协商确定等内容视为甲乙双方同意仲裁解决方式仲裁裁决具有最终的法律效力甲乙双方应遵守仲裁裁决结果并履行相应的义务和责任等条款内容因此而产生的纠纷、损害或其他争议以及直接或间接造成的经济负担或其他相关法律责任由责任方承担经济责任等内容依法履行赔付或自行承担后果费用本协议已告知甲乙双方的执行总裁法律事项的责任声明在本合同中对此责任另有约定的从其约定甲方如不能履行上述责任须承担本协议签署以来对乙方的责任告知虚假承诺的相关违约责任同时赔偿由此给乙方带来的一切经济损失并对因本协议产生的法律责任承担全部责任本合同的违约责任包括但不限于赔偿损失违约金赔偿金等内容若违约方承担违约责任的方式约定不明或没有约定违约金的可按照损失额作为违约责任的具体金额依据具体金额根据双方实际情况进行商定损失额的计算包括但不限于实际损失可预期的收益商誉损失等其他实际损失的范围并依据合同法的规定进行调整本合同中所涉及的违约责任包括但不限于违约金赔偿损失滞纳金等违约责任的约定若违约方应承担违约金时应按照合同约定的违约金金额向守约方支付违约金金额的调整须经过双方协商确定同时守约方有权选择继续履行合同要求解除终止本合同等救济措施维护自身合法权益若因违约导致合同解除终止的违约方除承担违约责任外还应承担本合同提前解除终止而产生的损失赔偿责任包括赔偿损失恢复履行及其他合理的费用等内容具体责任划分详见本合同条款中相应的约定对于违反合