2024版四川建设工程施工合同.docxVIP

2024版四川建设工程施工合同

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

鉴于甲方为工程项目业主，具备项目建设的相关法定资格，并委托乙方进行工程项目的施工建设；乙方具备相应的施工资质，愿意承担该工程项目的施工任务，双方经协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：（项目全称）

1.2工程地点：（项目具体位置）

1.3工程规模：（工程总体规模及构成）

1.4工程内容：（工程主要建设内容）

1.5工程质量标准：（工程质量要求，如合格、优良等）

1.6工程总价款：（工程总价款及支付方式）

二、合同主体

2.1甲方：（甲方全称）

2.2乙方：（乙方全称）

2.3甲方代表：（甲方负责人姓名）

2.4乙方项目经理：（乙方项目经理姓名）

三、合同条款

3.1施工期限：乙方应按照约定的工期完成工程项目的施工，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

3.2工程质量：乙方应严格按照约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量满足甲方的要求。如工程质量出现问题，乙方应承担修复及赔偿责任。

3.3工程变更：如在施工过程中出现变更，双方应协商确定变更内容、工期及费用等事项。

3.4工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照约定的质量标准进行自检、整改，确保工程通过验收。

3.5工程保修：工程验收合格后，乙方应按照约定的保修期限和保修范围对工程进行保修。

3.6合同价款及支付：双方约定合同价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。甲方按照工程进度分阶段支付价款，具体支付方式及时间由双方协商确定。

3.7违约责任：双方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

3.8争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

四、合同的生效、变更和解除

4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

4.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。

4.3本合同期满后，如双方无异议，视为自动续约。

五、其他约定

5.1双方应遵守国家相关法律法规，共同维护合同的履行。

5.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：__________日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸及技术要求

2.工程量清单

3.施工组织设计

4.施工方案

5.工程质量验收标准

6.工程保修条款

7.工程变更协议

8.工程进度计划

9.付款凭证

10.验收报告

二、违约行为及认定：

1.工期延误：乙方未按照约定的工期完成工程施工。

2.工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量未达到约定的质量标准。

3.工程变更未协商：乙方未经甲方同意擅自变更工程内容。

4.未按约定支付价款：甲方未按照约定的时间和方式支付合同价款。

5.擅自解除合同：未经对方同意，一方擅自解除合同。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的委托方，负责工程项目的投资、管理和监督。

2.乙方：指合同中的施工方，负责工程项目的施工和保修。

3.工期：指合同约定的乙方完成工程施工的时间。

4.工程质量：指合同约定的工程满足使用和功能要求的状态。

5.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行不符合约定时应承担的法律责任。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：提前制定应对计划，确保乙方按期完工；如乙方原因导致工期延误，依据合同约定追究违约责任。

2.工程质量问题：加强质量监管，发现问题及时整改；如乙方不整改或整改不达标，依据合同约定追究违约责任。

3.工程变更：变更内容需双方协商一致，并以书面形式确认；如乙方未经同意擅自变更，依据合同约定追究违约责任。

4.支付问题：明确支付方式和时间，确保甲方按时支付；如甲方未按约定支付，依据合同约定追究违约责任。

5.合同解除：如需解除合同，双方应协商一致并书面确认；如一方擅自解除，依据合同约定追究违约责任。

五、所有应用场景：

1.适用于四川地区内的各类建设工程项目。

2.适用于甲方为工程项目业主，乙方为具备相应施工资质的施工单位的情况。

3.适用于工程项目的施工、验收、保修等阶段。

4.适用于双方在工程项目的施工过程中产生的权益和义务关系。

5.适用于其他符合法律法规和合同约定的场景。