施工单位招标投标工作总结2024年.docxVIP

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________

乙方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________

鉴于甲方为某项目的建设需要，经公开招标，乙方有幸中标，成为本项目的施工单位。为确保双方的权利和义务，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程预算：__________

第二条合同价格

2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方在中标通知书发出后，应按照甲方的要求，与甲方、监理方等有关单位共同商定工程开工日期。

2.3乙方应严格按照双方确认的工程量清单和施工图纸进行施工，如因乙方原因导致工程量增减，甲方有权按照实际完成工程量进行计量，并据此调整合同价格。

第三条合同履行

3.1乙方应按照合同约定，完成工程的施工，并保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。

3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如乙方原因导致工程延期，应按照甲方要求承担相应的违约责任。

3.3乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、工程量清单等进行施工，如乙方自行更改设计，须事先征得甲方的书面同意。

3.4乙方应保证工程安全，加强现场管理，确保工程顺利进行。

第四条质量保修

4.1乙方应按照国家和行业的有关规定，对完成的工程进行质量保修。

4.2保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期内的维修费用由乙方承担。

4.3保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的规定时间内予以修复，如乙方未在规定时间内修复，甲方有权自行修复，费用由乙方承担。

第五条违约责任

5.1乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。

5.2甲方如违反合同约定，导致工程进度、付款等方面出现问题，应承担相应的违约责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且保修期满为止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.施工方案

4.工程预算明细

5.质量保修协议

6.工程进度计划

7.安全生产措施

8.付款凭证

9.验收报告

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程，认定为违约。

2.乙方未按照甲方提供的施工图纸、工程量清单等进行施工，认定为违约。

3.乙方工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，认定为违约。

4.乙方未按照约定承担保修期内的维修费用，认定为违约。

5.甲方未按照约定支付工程款，认定为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指项目业主或投资人。

2.乙方：指中标并承担工程施工的单位。

3.合同履行：指双方按照合同约定完成各自的权利和义务。

4.工程质量：指工程满足使用目的的性能、安全性、可靠性、经济性和环境适应性等方面的特性。

5.质量保修：指施工单位对完成的建设工程在保修期内承担质量问题的修复责任。

6.违约责任：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定所应承担的民事责任。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：及时协商调整工期，如乙方原因导致工期延误，按违约责任条款执行。

2.工程质量问题：立即停工整改，乙方承担修复费用，如严重不符合要求，甲方有权解除合同。

3.付款纠纷：按照合同约定的付款条款和付款凭证进行核对，如仍有争议，可依法解决。

4.设计变更：乙方应征得甲方书面同意，并按照变更后的设计进行施工。

5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成时，可向工程所在地法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.建筑工程施工合同

2.土木工程施工合同

3.装修工程施工合同

4.线路管道工程施工合同

5.设备安装工程施工合同

6.园林绿化工程施工合同

7.市政工程施工合同

8.港口与航道工程施工合同

9.水利水电工程施工合同