2024版基础设施建设劳务合作分包合同.doc

2024版基础设施建设劳务合作分包合同

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1分包商定义

1.2业主定义

1.3监理定义

第二条：合同范围及工作内容

2.1工作范围

2.2分包商工作内容

2.3业主责任范围

第三条：合同价格及支付方式

3.1合同价格

3.2支付方式

3.3价格调整机制

第四条：合同工期及进度

4.1合同工期

4.2工程进度计划

4.3工期延误及延长

第五条：质量标准及验收

5.1质量标准

5.2验收程序

5.3质量争议的处理

第六条：安全及环保要求

6.1安全要求

6.2环保要求

6.3安全事故的处理

第七条：违约责任及赔偿

7.1违约行为

7.2违约责任

7.3赔偿金额计算

第八条：争议解决方式

8.1争议解决方式

8.2仲裁程序

8.3法院诉讼

第九条：合同的变更与解除

9.1合同变更条件

9.2合同解除条件

9.3变更与解除的程序

第十条：保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3保密违约责任

第十一条：合同的生效、终止与失效

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同失效后的处理

第十二条：不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力后果的处理

12.3不可抗力事件的证明

第十三条：税费承担

13.1税费种类

13.2税费承担方式

13.3税费支付程序

第十四条：其他条款

14.1合同的翻译

14.2合同的解释

14.3合同的修订

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1分包商定义

分包商是指由业主选定，与业主签订合同并承担合同范围内工程建设的法人或其他组织。

1.2业主定义

业主是指合同中指明的，拥有工程所有权或管理权的法人或其他组织。

1.3监理定义

监理是指由业主指定的，负责对分包商的建设行为进行监督管理的法人或其他组织。

第二条：合同范围及工作内容

2.1工作范围

分包商应按照合同约定，完成包括但不限于施工、设备供应、安装、调试、培训和保修等在内的所有工作。

2.2分包商工作内容

分包商应负责工程的实际施工，按照合同约定的质量、安全、进度等要求，完成所有施工任务。

2.3业主责任范围

业主应对分包商提供的设计、施工图纸和施工规范等技术文件进行审查，并按照合同约定及时支付合同价款。

第三条：合同价格及支付方式

3.1合同价格

合同价格是指分包商完成合同工作内容后，业主应付给分包商的全部价款，包括合同金额、价格调整等。

3.2支付方式

业主应按照合同约定的支付计划和支付条件，通过银行转账等方式支付合同价款。

3.3价格调整机制

价格调整机制是指合同执行过程中，由于市场行情变化、政策调整等原因，导致合同价款需要调整的机制。

第四条：合同工期及进度

4.1合同工期

合同工期是指分包商完成合同工作内容的期限，自合同签字之日起至工程验收合格之日止。

4.2工程进度计划

分包商应根据合同约定的工期要求，制定详细的工程进度计划，并报业主和监理批准。

4.3工期延误及延长

如分包商由于自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。如遇不可抗力等特殊情况，经业主和监理批准，工期可以相应延长。

第五条：质量标准及验收

5.1质量标准

分包商应按照合同约定的质量标准进行工程建设，确保工程质量满足相关法律法规和规范要求。

5.2验收程序

工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收由监理组织，最终验收由业主组织。

5.3质量争议的处理

如发生质量争议，双方应通过协商解决。协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。

第六条：安全及环保要求

6.1安全要求

分包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规范要求，做好施工现场的安全管理工作。

6.2环保要求

分包商应严格按照国家有关环境保护的法律、法规和规范要求，做好施工现场的环保工作。

6.3安全事故的处理

如发生安全事故，分包商应立即启动应急预案，及时报告业主和监理，并按照相关法律法规和合同约定处理。

第八条：争议解决方式

8.1争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2仲裁程序

如双方同意通过仲裁解决争议，应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

8.3法院诉讼

如双方未能就争议解决方式达成一致，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条：合同的变更与解除

9.1合同变更条件

合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。合同变更不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2合同解除条件

合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除