建设工程承包协议.docx

建设工程承包协议

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，为确保工程项目的顺利进行，经友好协商，达成以下建设工程承包协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：_____________（规模描述）__________

二、工程承包范围及内容

乙方承包范围包括：设计、施工、材料采购等。具体内容包括但不限于地基工程、主体结构工程、装饰工程等。具体项目和内容在双方约定附件中明确。

三、工程期限

本工程自合同签订之日起开始，预计工期为XX个月。如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。

四、工程造价及付款方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。具体造价根据双方约定的工程量和单价计算。

2.付款方式：甲方应按以下比例和期限支付工程进度款。合同签订后支付总造价的XX%作为预付款；工程进度过半时支付XX%；工程竣工并通过验收后支付剩余的XX%。

五、工程质量及验收标准

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应提交验收申请。甲方应在收到申请后的XX个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。

3.若工程存在质量问题，乙方应在甲方提出后及时进行整改，直至达到验收标准。

六、安全施工及文明施工要求

1.乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2.乙方应负责施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。

3.若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

七、违约责任及赔偿损失

1.若因乙方原因延误工期，乙方应支付违约金，并承担因此造成的损失。

2.若因甲方原因导致工程停工，甲方应支付停工期间的损失费用。具体损失计算方式在附件中明确。

3.若因违约造成合同无法继续履行，违约方应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

八、其他约定事项（根据实际情况填写）

九、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、合同的生效及变更解除

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。合同的变更和解除，应当经双方协商一致并书面确认。本协议的修改和补充协议均为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。本合同在履行过程中如有与国家法律法规相抵触的条款，以国家法律法规为准。本合同未尽事宜按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规处理。