2022年仲裁协议范文的案例与分析.pdf

2022年仲裁协议范文的案例与分析

篇一：2022年-案例分析

[案例一]:(20分)

某工程采用公开招标方式，招标人3月1日在指定媒体上发布了招标

公告，3月6日至3月12日发售了招标文件，共有A、B、C、D四家投标

人购买了招标文件。在招标文件规定的投标截止日(4月5日)前，四家

投标人都递交了投标文件。开标时投标人D因其投标文件的签署人没有法

定代表人的授权委托书而被招标代理机构宣布为无效投标。

该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标人A为中标人，并于

4月26日向中标人和其他投标人分别发出中标通知书和中

标结果通知，同时通知了招标人。

发包人与承包人A于5月10日签订了工程承包合同，合同约定的不

含税合同价为6000万元，工期为300天；合同价中的间接

费以直接费为计算基数，间接费率为12％，利润率为5％。在施工过

程中，该工程的关键路线上发生了以下几种原因引起的工期延误：

(1)由于发包人原因，设计变更后新增一项工程于7月25日至8月

7日施工(新增工程款为160万元)；另一分项工程的图纸延误导致承包

人于8月29日至9月15日停工。

(2)由于承包人原因，原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8

月26日晨才到场。

(3)由于天气原因．连续多日高温造成供电紧张。该工程所在地区

于8月3日至8月5日停电，此外，该地区于8月24日晨至

8月28日晚下了特大暴雨。

在发生上述工期延误事件后，承包人A按合同规定的程序向发包人提

出了索赔要求，经双方商议一致。除特大暴雨造成的

工期延误之外，对其他应予补偿的工期延误事件，既补偿直接费又补

偿间接费，间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。

问题：

1.指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。

2.工程的实际工期延误为多少天？应予批准的工期延长期为多少天？

分别说明每一个工期延误事件应批准的延长期及

其原因。

3.图纸延误应予补偿的间接费为多少？

4.该工程所在地市规定．高温期间施工企业每日工作时间减少1小时，

企业必须给职工每人每天15元高温津贴。若某

分项工程的计划工效为2.0平方米／每小时。计划工日单位为80元，

高温期间的实际工效降低10％，则高温期间该分项每平方米人工费比原

计划增加多少元？(费用计算结果保留两位小数。)答案：(20分)

问题1：(4分)1、招标代理机构宣布无效投标不妥(1分)，应由

招标人宣布(1分)

2、评标委员会确定中标人并发出中标通知书和中标结果通知不妥(1

分)，应由招

标人发出。(1分)问题2：(8分)

分)应批准工期延长14天(7月25日至8月7日)，(1分)

图纸延误属于业主应承担的责任(0.5分)应批准延长工期为18天

(8月29日至9月15日)(1分)停电属于业主应承担的责任，(0.5

分)应批准工期延长为3天(0.5分)施工机械延误属于承包商责任

(0.5分)不予批准延长工期(0.5分)

特大暴雨造成的工期延误属于业主应承担的风险范围，(0.5分)但

8月24~25日属于承包商机械未到场延误在先．不予索

赔，(0.5分)应批准工期延长3天(8月26日至8月28日)。

(0.5分)

问题3(4分)合同价中的间接费为：6000某(0.12/1.12某1.05)

=612.24(万元)(2分)

所以，合同价中每天的间接费为：612.24／300=2.04(万元／天)

(1分)图纸延误应补偿的间接费为：18某2.04=36.72(万元)(1分)

问题4(4分)计划的单方人工费为，80÷(8某2.0)=5(元／m2)(1

分)

(元／m2)(1