2024铁路建设工程施工合同条件.docxVIP

?合同编号：__________

甲方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子：__________

乙方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

电子：__________

一、工程范围及内容：

1.1乙方承担甲方铁路建设工程的施工任务，包括但不限于：__________

1.2乙方应按照甲方的要求及施工图纸、技术规范等要求，完成施工任务。

二、合同价格及支付方式：

2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。具体付款进度及比例双方另行约定。

三、工期及进度：

3.1乙方应保证工程在__________年__________月__________日前竣工交付甲方使用。

3.2乙方应按照甲方要求及施工图纸，保证工程质量，确保工程进度。

四、质量标准：

4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。

4.2工程竣工后，乙方应承担工程验收、保修等相关责任。

五、违约责任：

5.1乙方未按照约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。

5.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的__________%。

六、争议解决：

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他：

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：乙方需严格按照合同约定的工程范围、质量标准及工期要求进行施工。如乙方未能按照约定完成施工任务，应按合同约定向甲方支付违约金。

解决办法：甲方有权根据合同约定，要求乙方在规定时间内完成施工任务，或者甲方有权选择解除合同，并要求乙方支付违约金。

2.合同价款的支付：甲方应按照约定的付款进度向乙方支付合同价款。如甲方未能按约定支付合同价款，应按合同约定向乙方支付滞纳金。

解决办法：甲方应及时支付合同价款，以免产生滞纳金。若甲方因特殊原因无法按时支付，应及时与乙方沟通，协商调整付款进度。

3.工程质量：乙方应保证工程质量，如发生质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。

解决办法：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，加强质量控制，确保工程质量。一旦发生质量问题，乙方应及时修复，并承担相应的赔偿责任。

4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

解决办法：双方应积极沟通，争取通过友好协商解决争议。若协商无果，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指铁路建设工程的业主。

2.乙方：指具备相应资质和能力的施工单位。

3.合同价款：指双方约定的乙方承建工程所需支付的金额。

4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约补偿。

5.滞纳金：指一方未按约定时间支付合同价款，应向对方支付的逾期付款补偿。

6.工程验收：指工程完成后，甲方对工程质量、进度、安全等方面的检查和评估。

7.保修：指乙方对工程质量问题承担的修复及赔偿责任。

8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

应用场合：

1.铁路建设工程的施工合同。

2.适用于乙方承建甲方铁路建设工程的各类工程，包括但不限于铁路轨道、隧道、桥梁、车站等。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变动，双方可签订补充协议，明确变动部分的工程价款及施工期限。

2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法正常进行的，双方可协商顺延工期，并根据实际情况调整合同价款。

3.施工安全：乙方应严格按照国家及行业安全标准进行施工，确保施工现场的安全。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。

4.知识产权：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担全部责任。

5.保密条款：双方应对合同内容及在履行过程中