- 1、本文档共33页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
土建劳务分包合同
土建劳务分包合同1
发包方:__________(以下简称甲方)
分包方:__________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》及有关规定,甲方将总包承建的工程中的劳
务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任,结合工程的实际情
况,经双方协商一致,达成如下协议:
第一条:工程概况
第二条:分包具体工作内容
第三条:分包项目及包干单价
1、乙方劳务分包费用实行包干单价结算,包干单价包括:人工费、税费、
停窝工费、未能预见费、管理费等费用。
2、施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转
运)按每月每人________元包干。
3、基础以上按建筑面积包干,建筑面积为:______暂计_____,包干单价为
_________元,其中基价_____元,质量_____元,安全______元,工期_____元,文
明施工_____元,材料节约_______元。
注:若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准,则甲方有权扣
除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文明施工、材料节约的相
应部分价款,不再支付。
第四条:有关质量、工期、安全、文明施工、材料节约的具体要求及其他约
定
1、质量:分包工程质量必须全部合格,质量等级达到,质量要求须由甲方
现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签
发。若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收标准为止,给甲方带来
的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担,并按甲方与业主方的总合
同所约定的质量处罚条款执行。
2、分包工程交甲方验收达到质量等级要求后,双方办理结算及财务手续时,
应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为
________年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按
《建筑工程质量管理条例》及《____市建设工程质量保修证书》内容执行。
3、分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为
准,工期由甲方项目工程部经理签发。若乙方擅自退场、擅自停工(未提前天通
知甲方)或延误工期,乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失,并承担
违约金元天。
4、安全:严格执行建设部G5999标准及《____市劳动安全条例》乙方应尽
量杜绝伤、残、亡等安全事故,各种事故控制在项目工程部规定的指标范围内,
该项指标由甲方现场项目工程部安全负责人签发。在分包工程施工期内所发生伤、
残、亡等安全事故,在明确责任基础上,所产生的一切直接和间接费用甲乙双方
按责任划分比例承担,善后处理工作由甲、乙双方共同办理,乙方应按甲方有关
规定做好统计上报工作。若因乙方的责任造成安全事故的,乙方应承担全部安全
事故处理费用,同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。乙方应主动配合
甲方对入场人员进行安全教育和技术交底,若因乙方人员违章操作引起的对自身
或他人的伤害责任均由乙方自行承担。责任确定的裁定单位:一般事故为甲方总
部安全管理部门;重大事故(如死亡事故等)为甲方上一级主管部门,并以裁定
单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。
5、文明施工:须达到甲方项目工程部规定的`标准和要求,此项由甲方现场
项目工程部经理指定专人签发,若未达到要求。
6、材料使用、管理:由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限
额领料单,经甲方施工负责人或区段长审签后,乙方到甲方现场库房领取;凡超
耗部份和乙方恶意浪费(不服从管理,不及时回收,不听安排,盲目施工等)部
分的材料费由乙方全额全价(预算价)赔偿,同时甲方有权给予乙方适当的罚款。
7、乙方进场后,若不能达到甲方的质量、工期、安全、文明施工、材料使
用管理的要求,影响甲方总包工程进行的,甲方有权勒令乙方出场,相关经济责
任和损失均由乙方承担。
第五条:劳务分包费的支付
1、支付方式:银行转帐支票
2、支付程序:乙方每月日按实物完成工作量统计报表报甲方审定,以建设
方验收合格的书面依据和甲方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件,按所完
成实物工作量的%支付分包款,累计付至总分包款的%时暂不支付,余款在建设
方及监理验收合格后,办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣
您可能关注的文档
最近下载
- 美军城市作战指南(URBAN OPERATIONS)2022版.doc
- GB∕T 39587-2020 静电防护管理通用要求.pdf
- (新闽教版)英语六年级上册全册知识详解及练习.pdf VIP
- GOTS&OCS管理手册.docx
- 2024年辽宁省盘锦市中考语文试卷(含答案解析).docx
- 2023年上海高考英语真题作文深度解读&高三名校精彩范文6篇 .docx
- 某某大型煤矿火区治理方案安全措施汇编【稀缺煤矿管理资料】.pdf
- PWC-国家开发银行数据管控交流沟通材料-201408.pptx VIP
- 重症监护室(ICU)急危重症抢救流程.doc VIP
- 浙江省杭州市余杭区2020-2021学年四年级(上)期中语文试卷.doc VIP
文档评论(0)