李素花与刘学义加工承揽合同纠纷案7篇.docx

李素花与刘学义加工承揽合同纠纷案7篇

篇1

合同协议书

一、协议背景及目的

鉴于双方共同参与了一项加工承揽项目，因合同履行过程中产生纠纷，现双方希望通过友好协商，妥善解决争议，维护合同双方的合法权益。为此，特订立本协议。

二、案件基本情况

李素花与刘学义签订了一项加工承揽合同，约定刘学义为李素花提供加工服务。在合同履行过程中，双方因加工质量、进度款支付等问题产生争议，导致合同无法正常履行。

三、协议内容

1.双方确认原合同的有效性及履行情况，并同意在此基础上进行协商。

2.双方同意对加工质量、进度款支付等问题进行如下调整：

（1）刘学义应按照合同约定的质量标准进行加工，确保产品质量符合李素花的要求。如因加工质量问题导致损失，刘学义应承担相应责任。

（2）关于进度款支付问题，双方同意按照新的支付计划执行，确保项目顺利进行。具体支付计划如下：（此处省略具体支付计划细节）

3.双方同意通过友好协商解决争议，避免矛盾升级。在协商过程中，双方应充分沟通，共同寻求解决方案。

4.为确保协议的履行，双方同意建立监督机制。如一方违反协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

5.双方同意本协议签署后，原合同中与本协议内容不符的条款，以本协议为准。

6.本协议一式两份，双方各执一份。本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

四、协议履行及争议解决方式

1.双方应本着诚信原则，认真履行本协议约定的各项义务。

2.在协议履行过程中，如再次发生争议，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.本协议的履行、解释、争议解决均适用中华人民共和国法律。

五、其他事项

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_____年（或其他约定）。协议到期后，如双方继续合作，可另行签订新的协议。

3.本协议的解释权归双方共同拥有。

六、签署

本协议由李素花和刘学义于____年__月__日在____（地点）签署。

李素花（签字）：___________________

身份证号码：___________________联系电话：___________________

日期：____年__月__日

刘学义（签字）：___________________

身份证号码：___________________联系电话：___________________

日期：____年__月__日

（注：以上签名须为手写签名并加盖公章或按手印）

篇2

合同编号：（编号格式按实际规定设定）

甲方：李素花（下称原告）

乙方：刘学义（下称被告）

鉴于甲乙双方因加工承揽事项产生纠纷，经双方友好协商，达成如下协议：

一、背景及概述

（在此处概述纠纷背景，包括但不限于双方之间的承揽合同关系、纠纷产生的原因及前期协商情况等。）

二、合同内容

（一）承揽事项的具体描述

双方确认原告委托被告进行何种加工承揽事项，包括但不限于承揽物品的名称、规格型号、数量、质量标准和特殊要求等。双方应明确约定承揽事项的具体细节和要求。

（二）承揽期限及交付标准

被告应按照约定的期限完成加工承揽事项，并按照约定的交付标准交付原告验收。如有延期交付或不符合质量要求的情况，被告应承担相应的违约责任。

（三）加工费用及支付方式

双方约定加工费用的金额、支付方式和支付期限。原告应按照约定的支付方式及时支付加工费用，被告应提供合法的税务发票。

（四）知识产权保护及保密义务

双方应明确知识产权保护要求，包括但不限于专利权、商标权、著作权等。同时，双方应履行保密义务，对涉及的商业秘密和技术秘密予以保护。

（五）违约责任及赔偿标准

双方约定违约责任的承担方式和赔偿标准。如因被告原因造成承揽事项未能按时完成或质量不符合要求，被告应承担违约责任，并按照约定的赔偿标准赔偿原告损失。

三、争议解决方式及法律适用

（一）双方应先通过友好协商解决纠纷；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

（二）本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

四、合同的变更和解除

（一）双方经协商一致，可以变更或解除本合同。变更或解除本合同应当签订书面协议。

（二）在合同履行过程中