2024年建设工程分包合同书(3篇) .pdfVIP

2024年建设工程分包合同书

[合同主体]

分包方：______（以下简称为“分包方”）

法定代表人（或授权代表）：______

地址：______

联系电话：______

总包方：______（以下简称为“总包方”）

法定代表人（或授权代表）：______

地址：______

联系电话：______

【背景】

鉴于总包方拥有______项目的建设权，并拟将部分工程任务委托

给分包方承担；

为规范双方合作，维护双方合法权益，达成以下合同。

【合同条款】

第一条项目情况

1.1项目名称：______

1.2项目地点：______

1.3项目内容：______

第二条工程任务

2.1分包方承担的工程任务包括：______

第1页共12页

2.2工程任务的详细描述和要求见附件1。

第三条合同价款

3.1分包方完成工程任务后，总包方应支付的合同价款为：______

（大写：______）。

3.2合同价款的支付方式和时间见附件2。

第四条分包工期

4.1分包方应在本合同签订后______日内开始履行工程任务，并按

照工期要求完成。

4.2工期的具体安排和延期条件见附件3。

第五条分包方的权利和义务

5.1分包方有权要求总包方提供必要的技术支持、施工图纸以及工

程进度控制。

5.2分包方应按照合同要求和合理期限完成工程任务，并保证工程

质量符合相关要求。

5.3分包方应履行安全生产责任，确保施工过程中的安全和环境保

护。

5.4分包方不得私自转包给第三方，否则应承担相应的法律责任。

5.5分包方应严格遵守合同约定的保密条款，不得泄露项目相关信

息。

第六条总包方的权利和义务

第2页共12页

6.1总包方有权对分包方的工程任务进行监督和检查，并要求分包

方按合同约定完成工程进度。

6.2总包方负责向分包方提供必要的技术支持和施工图纸，并协调

各供应商和合作方的工作。

6.3总包方应按时支付合同价款，并提供必要的资金拨付支持分包

方完成工程任务。

6.4总包方应负责项目安全和环境保护的管理，确保施工过程中的

安全和合法性。

第七条变更和解除

7.1任何一方若需要变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书

面变更协议。

7.2若因不可抗力等不可预见的原因，导致无法继续履行合同，双

方应立即协商解决或解除合同。

第八条违约责任

8.1若一方违反合同约定，给对方造成损失的，应按照法律规定承

担相应的违约责任。

8.2在履行本合同过程中，若发生纠纷，双方应通过友好协商解

决。若协商解决不成，则提交______仲裁委员会仲裁。

第九条合同生效和解释

9.1本合同一式两份，分包方和总包方各持一份，具有同等法律效

力。

第3页共12页

9.2本合同自双方签字或盖章之日起生效，并于______年______月

______日终止。

9.3合同解释和执行适用中华人民共和国相关法律和规定。如有争

议，以______法院为管辖法院。

【附件】

1.工程任务详细描述和要求；

2.合同价款支付方式和时间；

3.工期安排和延期条件。

【签署】

分包方（盖章或签字）：

法定代表人（或授权代表）：

日期：

总包方（盖章或签字）：

法定代表人（或授权代表）：

日期：

2024年建设工程分包合同书（二）

【____年建设工程分包合同范本】

合同编号：XXXXX

甲方：（全称）___________，法定代