2024版云南建筑工程施工协议样本版.docx

2024版云南建筑工程施工协议样本版A版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

1.5工程投资估算

2.合同主体

2.1建设单位概况

2.2施工单位概况

2.3设计单位概况

2.4监理单位概况

3.合同价格

3.1合同总价

3.2工程量清单

3.3合同价格的调整

3.4预付款

3.5进度付款

3.6竣工结算

3.7质量保证金

4.合同履行

4.1施工期限

4.2施工质量标准

4.3施工组织设计

4.4施工材料和设备

4.5施工安全

4.6环境保护

5.合同变更和解除

5.1合同变更

5.2合同解除

6.违约责任

6.1建设单位违约

6.2施工单位违约

6.3设计单位违约

6.4监理单位违约

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2仲裁

7.3诉讼

8.合同的生效、变更和终止

8.1合同生效条件

8.2合同变更

8.3合同终止

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

9.3违约责任

10.知识产权保护

10.1知识产权归属

10.2知识产权保护措施

11.税收

11.1税收政策

11.2税收支付

12.保险

12.1保险种类

12.2保险费用

12.3保险索赔

13.其他条款

13.1不可抗力

13.2合同的补充和修改

13.3合同的解除和终止

13.4合同争议的解决

14.合同附件

14.1工程设计文件

14.2施工图纸

14.3工程量清单

14.4合同价款明细表

14.5施工组织设计文件

14.6施工计划和进度表

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。

1.2工程地点：双方协商确定的工程具体位置。

1.3工程规模：双方协商确定的工程规模，包括工程的总建设面积、建筑高度、建筑层数等。

1.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。

1.5工程投资估算：双方协商确定的工程总投资估算。

第二条合同主体

2.1建设单位概况：建设单位的名称、地址、联系方式等。

2.2施工单位概况：施工单位的名称、地址、联系方式等。

2.3设计单位概况：设计单位的名称、地址、联系方式等。

2.4监理单位概况：监理单位的名称、地址、联系方式等。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方协商确定的工程合同总价，包括工程的一切费用。

3.2工程量清单：双方确认的工程量清单，详细列出工程的所有项目及相应的数量和单价。

3.3合同价格的调整：双方协商确定的合同价格调整的方式和条件。

3.4预付款：双方协商确定的预付款的金额、支付时间和方式。

3.5进度付款：双方协商确定的进度付款的金额、支付时间和方式。

3.6竣工结算：双方协商确定的竣工结算的方式和时间。

3.7质量保证金：双方协商确定的质量保证金的金额、扣留方式和退还条件。

第四条合同履行

4.1施工期限：双方协商确定的工程竣工交付使用的期限。

4.2施工质量标准：双方协商确定的工程施工的质量标准。

4.3施工组织设计：施工单位提交的施工组织设计文件，包括施工方案、施工进度计划等。

4.4施工材料和设备：施工所使用的材料和设备的品牌、型号、质量标准等。

4.5施工安全：施工单位应遵守的国家安全生产法律法规，以及双方协商确定的施工安全措施。

4.6环境保护：施工单位应遵守的国家环境保护法律法规，以及双方协商确定的环境保护措施。

第五条合同变更和解除

5.1合同变更：双方协商一致后，对合同的变更。

5.2合同解除：在合同履行过程中，因不可抗力等特殊情况，双方协商一致后解除合同。

第六条违约责任

6.1建设单位违约：建设单位未按合同约定履行义务的责任。

6.2施工单位违约：施工单位未按合同约定履行义务的责任。

6.3设计单位违约：设计单位未按合同约定履行义务的责任。

6.4监理单位违约：监理单位未按合同约定履行义务的责任。

第八条争议解决

7.1争议解决方式：双方协商确定的争议解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁或者诉讼。

7.2仲裁：双方协商一致选择仲裁解决争议，仲裁地点和仲裁机构由双方协商确定。

7.3诉讼：双方协商一致选择诉讼解决争议，诉讼地点和法院由双方协商确定。

第九条合同的生效、变更和终止

8.1合同生效条件：双方签字盖章，并满足法律、法规规定的其他生效条件。

8.2合同变更：双方协商一致后，对合同的变更。

8.3合同终止：合同履行完毕或者双方协商一致解除合同。

第十条保密条款

9.1保密内容：双方在合同履行过程中获得的对对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等保密信息。