信息化监理合同协议书5篇.docx

信息化监理合同协议书5篇

篇1

甲方（建设单位）：_________

乙方（监理单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，并结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、监理范围

1.甲方委托乙方对_________工程实施全过程监理。乙方应接受甲方的委托，并依据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量监督条例》等相关法律法规，以及建设单位的具体要求，实施监理工作。

2.乙方应完成以下监理工作：

（1）对工程建设过程中的质量、进度、投资等方面进行全面控制。

（2）参与工程建设的设计、施工、验收等各个阶段，并对各阶段的工作质量进行监督和管理。

（3）协助甲方处理工程建设过程中遇到的技术难题和问题，提出解决方案和建议。

（4）完成甲方委托的其他监理工作。

三、监理期限

1.监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。在监理期限内，乙方应对工程建设实施全过程监理，确保工程建设按照合同约定顺利进行。

2.在监理期限内，乙方应提供24小时的监理服务，确保工程建设过程中随时有人员进行监督和指导。

四、监理费用及支付方式

1.甲方应向乙方支付监理费用，具体费用根据工程的规模、复杂程度和监理工作量等因素确定。甲方应在合同签订后支付监理费用的50%作为预付款，剩余50%在工程进度过半时支付。

2.乙方应在收到监理费用后及时向甲方提供合法有效的发票和收据等相关凭证。如因乙方原因造成发票和收据等相关凭证无法及时提供的，甲方有权拒绝支付监理费用。

3.甲方在支付监理费用时，应严格按照合同约定进行支付，不得擅自更改支付方式和金额。如因甲方原因造成支付方式或金额更改的，应事先征得乙方的同意。

五、违约责任及赔偿金额的计算方法

1.甲方和乙方应本着诚信合作的原则履行合同义务。如一方违约造成对方损失的，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

2.因甲方原因造成工程停工、窝工等延误工期的，甲方应赔偿因此给乙方造成的全部损失。同时，乙方有权要求甲方在合理期限内恢复施工或采取其他补救措施。

3.因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。同时，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工或采取其他补救措施。

4.甲方和乙方均应对合同内容保密，不得泄露与合同相关的任何信息。如一方泄露合同内容造成对方损失的，泄露方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

六、争议解决方式及管辖法院

1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。管辖法院为合同签订地的人民法院。

2.在争议解决过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的部分内容。如因争议导致合同无法继续履行的，双方应协商解除或变更合同内容。协商不成的，任何一方均可单方解除合同并不承担违约责任。但解除合同方应向另一方支付因此给其造成的全部损失费用。如损失费用无法计算的，则按合同总金额的10%计算损失费用。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（业主方）：XXXX，以下简称甲方

乙方（监理方）：XXXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行信息化工程监理事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程规模：XXXX

4.工程内容：XXXX

二、监理范围

1.甲方委托乙方对信息化工程进行全过程监理。乙方将按照甲方要求，对信息化工程的各个方面进行全面监督和管理。

2.监理范围包括但不限于以下几个方面：设计质量、施工质量、材料质量、设备质量、工程质量、进度控制、投资控制、安全控制、环保控制等。

3.乙方将对甲方提供的工程设计、施工、材料、设备等进行全面审核，确保工程质量符合相关标准和要求。

三、监理服务期限

1.监理服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.在监理服务期限内，乙方将按照甲方要求，提供全面的监理服务。

四、监理费用及支付方式

1.甲方应向乙方支付监理费用，具体费用根据工程规模和复杂程度确定。

2.监理费用包括基本费