原创力文档- 1、本文档共8页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
?合同编号：__________
合同双方：
名称：____________________________
地址：____________________________
法定代表人：_______________________
联系电话：________________________
名称：____________________________
地址：____________________________
法定代表人：_______________________
联系电话：________________________
鉴于甲方是商品房的开发商，拥有该商品房的所有权，并愿意将该商品房出售给乙方；乙方愿意购买甲方所开发的该商品房，双方经协商，达成如下协议：
第一条商品房基本信息
1.1商品房位于____________________（地址），建筑面积为____________________平方米。
1.2商品房的规划用途为____________________。
1.3商品房的房号为____________________，房屋结构为____________________。
第二条商品房的购买价格及支付方式
2.1乙方向甲方支付的购房款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
2.2乙方支付购房款的方式为：
（1）____________________；
（2）____________________；
（3）____________________。
第三条商品房的交付及交付时间
3.1甲方应在双方签订合同之日起____________________日内，将符合本合同约定的商品房交付给乙方。
（1）____________________；
（2）____________________；
（3）____________________。
第四条甲方义务
4.1甲方应按照本合同约定的交付时间，将符合交付条件的商品房交付给乙方。
4.2甲方应保证商品房的质量符合国家相关法律法规及强制性标准。
4.3甲方应在本合同约定的时间内，办理商品房的产权登记手续。
第五条乙方义务
5.1乙方应按照本合同约定的支付方式，向甲方支付购房款。
5.2乙方应按照本合同约定的时间，接受甲方交付的商品房。
第六条违约责任
6.1甲方未按照本合同约定的时间交付商品房的，应按照逾期交付部分房价款的____________________%向乙方支付违约金。
6.2乙方未按照本合同约定的时间支付购房款的，应按照逾期支付部分房价款的____________________%向甲方支付违约金。
第七条争议解决
本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交____________________仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院起诉。
第八条其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
签订日期：____________________
注意事项：
1.确保合同双方信息填写准确无误，包括但不限于名称、地址、法定代表人和联系电话等。
2.仔细核实商品房的基本信息，包括地址、建筑面积、规划用途和房号等，确保与实际情况相符。
3.明确约定购房款支付方式和时间，确保双方对支付方式无歧义。
4.注意商品房交付的时间和条件，确保甲方按时交付符合约定的商品房。
5.了解并明确双方的权利和义务，特别是甲方的质量保证和产权登记手续办理义务，以及乙方的支付购房款义务。
6.熟悉违约责任条款，了解在违约情况下双方应承担的违约责任。
7.明确争议解决方式，选择合适的仲裁委员会或法院解决合同履行过程中的争议。
法律名词及名词解释：
1.商品房：指依法取得土地使用权，由开发商投资开发建设，用于出售的房屋。
2.出卖人：指商品房的开发商，拥有商品房的所有权并有权将其出售给买受人。
3.买受人：指购买商品房的当事人，有权按照合同约定获得商品房的所有权。
4.购房款：指买受人按照合同约定向出卖人支付的购买商品房的价款。
5.交付：指出卖人将商品房的实际控制权转移给买受人，买受人接受商品房的过程。
6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。
7.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。
8.人民法院：指国家设立的审判机关，依法审理民事案件，解决合同争议。
应用场合：
1.甲方为
文档评论（0）