2024版建筑工程劳务分包协议版.docx

2024版建筑工程劳务分包协议版A版

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3分包方

1.4相关术语解释

2.工程概述

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

2.5工程进度安排

3.劳务分包范围

3.1分包内容

3.2分包工程量

3.3分包工程质量标准

3.4分包工程安全要求

4.分包价格及支付方式

4.1分包合同总价

4.2支付条款

4.3价格调整机制

4.4发票开具及税务处理

5.合同履行及工期保障

5.1承包方的义务

5.2分包方的义务

5.3工期延误及违约责任

5.4工程变更及调整

6.质量管理

6.1质量标准

6.2质量控制

6.3质量验收

6.4质量争议的处理

7.安全管理与环保要求

7.1安全管理制度

7.2安全事故的处理

7.3环保要求及措施

7.4健康与劳动保护

8.合同的变更、解除与终止

8.1合同变更条件

8.2合同解除条件

8.3合同终止条件

8.4合同终止后的处理

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁地点及机构

9.3仲裁费用承担

9.4法院诉讼

10.合同的生效、履行和终止

10.1合同生效条件

10.2合同履行地点

10.3合同终止后的义务

10.4合同的保管和复制

11.保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

11.3保密义务及违约责任

12.违约责任

12.1承包方的违约责任

12.2分包方的违约责任

12.3违约赔偿金额的计算方法

13.法律适用及争议解决

13.1合同适用的法律

13.2争议解决方式

13.3适用法院或仲裁委员会

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2合同的转让

14.3附件说明

14.4合同签订日期及地点

14.5合同正本及副本份数

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3分包方

1.4相关术语解释

（1）工程：指本合同约定的施工项目，包括但不限于土建、安装、装修等工程。

（2）分包工程：指乙方将其承包的工程中的一部分工作委托给丙方施工的部分。

（3）分包价款：指甲方按照本合同约定支付给乙方的分包工程价款。

第二条工程概述

2.1工程名称

工程名称为：建筑工程。

2.2工程地点

工程地点为：。

2.3工程规模

工程规模为：。

2.4工程内容

工程内容包括：。

2.5工程进度安排

工程进度安排如下：。

第三条劳务分包范围

3.1分包内容

分包内容包括：。

3.2分包工程量

分包工程量为：。

3.3分包工程质量标准

分包工程质量标准如下：。

3.4分包工程安全要求

分包工程安全要求如下：。

第四条分包价格及支付方式

4.1分包合同总价

分包合同总价为：。

4.2支付条款

支付条款如下：。

4.3价格调整机制

价格调整机制如下：。

4.4发票开具及税务处理

发票开具及税务处理如下：。

第五条合同履行及工期保障

5.1承包方的义务

承包方的义务如下：。

5.2分包方的义务

分包方的义务如下：。

5.3工期延误及违约责任

工期延误及违约责任如下：。

5.4工程变更及调整

工程变更及调整如下：。

第六条质量管理

6.1质量标准

质量标准如下：。

6.2质量控制

质量控制如下：。

6.3质量验收

质量验收如下：。

6.4质量争议的处理

质量争议的处理如下：。

第八条合同的变更、解除与终止

8.1合同变更条件

合同变更条件如下：。

8.2合同解除条件

合同解除条件如下：。

8.3合同终止条件

合同终止条件如下：。

8.4合同终止后的处理

合同终止后的处理如下：。

第九条争议解决

9.1争议解决方式

争议解决方式如下：。

9.2仲裁地点及机构

仲裁地点及机构如下：。

9.3仲裁费用承担

仲裁费用承担如下：。

9.4法院诉讼

法院诉讼如下：。

第十条合同的生效、履行和终止

10.1合同生效条件

合同生效条件如下：。

10.2合同履行地点

合同履行地点如下：。

10.3合同终止后的义务

合同终止后的义务如下：。

10.4合同的保管和复制

合同的保管和复制如下：。

第十一条保密条款

11.1保密内容

保密内容如下：。

11.2保密期限

保密期限如下：。

11.3保密义务及违约责任

保密义务及违约责任如下：。

第十二条违约责任

12.1承包方的违约责任

承包方的违约责任如下：。

12.2分包方的违约责任

分包方的违约责任如下：。

12.3违约赔偿金额的计算方法

违约赔偿金额的计算方法如下：。

第十三条法律适用及争议解决

13.1合同适用的法律