北京市小型施工合同范本7篇.docxVIP

北京市小型施工合同范本7篇

篇1

合同编号：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方的小型施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期及进度

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.乙方需按照甲方提供的施工进度表进行施工，如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求施工，确保施工质量符合相关标准。

2.工程竣工后，乙方需提交验收申请，甲方将组织相关人员进行验收。如验收不合格，乙方需按照甲方要求整改。

3.工程质量保证期为一年，自验收合格之日起计算。在保修期内，乙方需对工程质量问题进行无偿维修。

四、付款与结算

1.甲方需在工程开工前向乙方支付工程预付款，具体数额为工程造价的_________%。

2.工程进度款需根据施工进度进行支付，具体支付时间为每月的_________号。

3.工程竣工后，乙方需提交结算申请，甲方将在收到申请后的_________个工作日内完成结算工作。结算后，甲方需向乙方支付剩余的工程款。

五、违约责任

1.如因甲方原因造成工期延误或无法履行合同，甲方需承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.如因乙方原因造成工期延误或无法履行合同，乙方需承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

3.违约方需向另一方支付违约金，违约金数额为合同总金额的_________%。如违约金不足以弥补另一方的损失，违约方还需赔偿另一方的实际损失。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。

2.争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。如因争议导致合同无法继续履行，双方应协商解决合同终止事宜。

3.争议解决后，双方应继续履行合同中的约定。如因争议导致合同无法继续履行且无法协商一致终止合同，双方同意由法院依法判决终止合同事宜。

七、合同生效与终止

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。合同生效前双方应完成合同的签署和备案工作。

2.合同生效后，双方应认真履行合同中约定的各项义务。如需终止合同，应协商一致并签订书面终止协议。如一方违约导致合同无法继续履行且无法协商一致终止合同，违约方应承担相应的违约责任并赔偿另一方因此造成的损失。同时，违约方应返还另一方已支付的款项并承担相应的利息损失。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方的小型施工工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX元

二、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起XX日内完成。

2.进度安排：乙方应根据工程实际情况，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。乙方应严格按照施工进度计划施工，确保工程按时完成。

三、质量与验收

1.工程质量：乙方应确保施工质量符合相关标准，达到甲方要求。施工期间，甲方有权对施工过程进行监督，提出改进意见。

2.验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后XX日内组织验收。验收时，乙方应提供相关资料，确保验收顺利进行。

四、付款与结算

1.付款：甲方应在合同签订后XX日内向乙方支付工程款的XX%作为预付款。剩余款项在工程验收合格后XX日内支付。具体付款金额和比例如下：预付款XX元，占总金额的XX%；剩余款项XX元，占总金额的XX%。

2.结算：工程验收合格后，乙方应向甲方提交结算申请。甲方应在收到申请后XX日内完成结算工作。结算时，乙方应提供完整的结算资料，确保结算结果的准确性。

五、违约责任及赔偿

1.甲方违约：