平房建筑施工合同通用7篇.docxVIP

平房建筑施工合同通用7篇

篇1

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方承包平房建筑施工工程（以下简称“工程”）的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.承包范围：

5.合同工期：自签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止。

6.工程质量：符合国家相关质量标准。

7.工程造价：

二、甲方责任

1.提供施工图纸及相关技术资料，并对乙方的施工进行全面指导。

2.按合同约定支付工程款。

3.协助乙方办理相关施工手续。

4.对乙方的施工质量、进度进行监督。

5.负责协调施工现场各方关系。

三、乙方责任

1.按照施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量。

2.按合同约定完成工程内容，确保工程进度。

3.负责施工现场的安全管理，确保施工安全。

4.及时向甲方提供施工进度报告及有关资料。

5.负责工程的竣工验收工作。

四、付款方式

1.甲方应按合同约定的时间和金额向乙方支付工程款。

2.乙方应按合同约定的时间和金额向甲方提供相应的税务发票。

3.付款方式：银行转账/支票/现金等，具体方式双方另行协商。

4.若甲方未按时支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付全部应付工程款为止。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。

2.乙方如未按照合同约定完成工程内容或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

3.双方在履行合同过程中，如因一方原因导致合同无法履行或造成重大损失的，违约方应承担全部责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他合同义务双方应继续履行。

3.双方应遵守人民法院的判决或裁定，并履行相应的义务。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止终止。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同解释权归甲乙双方共同所有。

甲方（签字/盖章）：

乙方（签字/盖章）：

日期：

篇2

甲方（建设单位）：XXX，地址：XXXX，法定代表人：XXX，联系方式：XXXX。

乙方（施工单位）：XXX，地址：XXXX，法定代表人：XXX，联系方式：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，甲方将平房建设工程委托乙方施工，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：平房建设工程

2.工程地点：XXXX

3.建筑面积：XXXX平方米

4.建筑层数：一层

5.建筑高度：XXXX米

6.结构类型：砖混结构

7.设计单位：XXX

8.监理单位：XXX

9.施工内容：基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等（具体内容详见施工图纸及工程量清单）

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

4.如遇特殊情况或不可抗力因素，工期可相应顺延。

三、工程质量

1.本工程质量应达到国家质量验收规范的标准。

2.乙方应按照施工图纸及施工规范进行施工，确保工程质量。

3.因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责返工修复，并承担相应费用。

4.因甲方原因造成工程质量问题，乙方应及时提出书面报告，甲方应及时处理并承担相应费用。

四、合同价款及支付方式

1.本工程合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

2.支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款。

（2）乙方完成主体结构工程后，甲方支付乙方合同总价的XX%作为进度款。

（3）乙方完成全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价