装修木工清包工合同(陈工长)8篇.docx

装修木工清包工合同(陈工长)8篇

篇1

甲方：陈工长

乙方：陈工长

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合装修工程的实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就装修工程的木工清包工事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：陈工长所在城市的新房。

2.工程内容：包括但不仅限于房屋吊顶、地板铺设、门窗制作等木工工作。

3.承包方式：清包工，即甲方提供材料，乙方负责施工。

二、工期及付款方式

1.工期：自合同签订之日起，至房屋装修完成之日止。具体进度根据甲方提供的材料供应情况而定。

2.付款方式：合同签订后，甲方需向乙方支付一定的预付款。剩余款项在装修完成后一次性支付。具体金额和比例在双方协商后确定。

三、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权对装修进度进行监督，并提出合理的建议和修改意见。

（2）甲方需按时向乙方提供施工所需的材料，并确保材料的品质符合要求。

（3）甲方需为乙方的施工提供必要的水电等基础设施支持。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按时提供施工所需的材料，并有权拒绝使用不符合要求的材料。

（2）乙方需按照合同约定完成施工任务，并确保施工质量符合要求。

（3）乙方需爱护施工现场的设施和设备，如有损坏需承担赔偿责任。

四、质量与验收

1.工程质量要求：乙方需按照《建筑装饰工程施工及质量验收规范》等相关标准施工，确保工程质量符合要求。

2.验收方式：装修完成后，甲方需组织专业人员进行验收。验收时，乙方需提供相关施工记录、材料清单等资料。

3.整改期限：如验收中发现质量问题，乙方需在规定期限内进行整改，并重新组织验收。

五、违约责任及赔偿

1.甲方违约责任：如甲方未按时提供施工所需的材料或未按时支付预付款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体责任和赔偿金额在双方协商后确定。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体责任和赔偿金额在双方协商后确定。

3.其他违约责任：如因一方违约导致另一方造成其他损失（包括但不限于工期延误、材料损失等），违约方需承担相应的赔偿责任。具体责任和赔偿金额在双方协商后确定。

六、争议解决及法律适用

1.争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。同时，双方应尊重法院的判决结果，并履行相应的法律义务。如一方不履行判决结果导致另一方遭受损失的，违约方需承担相应的赔偿责任。具体责任和赔偿金额在双方协商后确定。

2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。在履行合同过程中，如遇到与合同相关的法律问题，双方应依据相关法律法规进行协商和处理。同时，双方应遵守国家的法律法规和政策规定，确保合同的合法性和有效性。如因违反法律法规和政策规定导致合同无效或无法履行的，违约方需承担相应的法律责任和赔偿责任。具体责任和赔偿金额在双方协商后确定。

篇2

甲方（业主）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

乙方（木工工长）：陈XX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供装修木工清包工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX装修木工清包工程

2.工程地点：XXXXXXXXXXXX

3.承包范围：本次装修的木工部分，包括但不限于家具制作、门窗安装、吊顶安装等。

4.承包方式：清包工，即乙方负责提供劳务和技术，甲方负责提供材料。

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方应按照合同约定及时支付乙方的劳务费用。

（2）甲方应提供必要的施工材料，并确保材料的质量和供应时间。

（3）甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，确保施工顺利进行。

2.乙方权利和义务

（1）乙方应按照合同约定提供优质的木工劳务服务。

（2）乙方应合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。

（3）乙方应遵守施工安全规范，确保施