2024建设工程施工合同总包样板.docxVIP

?合同编号：__________

第一条工程概况

1.1本项目位于__________，工程内容包括__________。

1.2乙方向甲方提供的施工服务应符合__________等相关标准和要求。

第二条合同价格

2.1双方确认，本项目合同总价为人民币__________元（大写：__________________________元整），币种为人民币。

2.2乙方应按照本合同约定的条款和进度向甲方提交工程进度款申请。

第三条施工期限

3.1乙方应在本合同签订后__________日内完成本项目施工。

3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。

第四条质量标准

4.1乙方应保证本项目施工质量符合__________等相关标准和要求。

4.2乙方应对施工过程中出现的问题及时进行整改，确保工程质量。

第五条保密条款

5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第六条违约责任

6.1乙方如未按本合同约定的时间、质量、进度等要求完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。

6.2甲方如未按本合同约定的时间支付工程进度款，应向乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。

第七条争议解决

双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

请根据实际情况填写上述空白部分，并在签订合仔细阅读本合同各项条款。双方在签订合应认真履行本合同约定的各项义务，共同维护双方合法权益。

注意事项：

1.合同的签订和履行应遵守相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。

2.双方应确保所提供的资料和信息真实、完整、准确，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.双方应按照合同约定的时间和质量要求完成工作，如有特殊情况需提前通知对方，并协商解决。

4.保密条款中应明确保密信息的内容、保密期限及违约责任等。

5.如发生违约行为，应按照合同约定承担违约责任。

6.合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法：

1.对于合同履行过程中的问题，应及时沟通，共同协商解决。

2.对于合同条款的理解分歧，可查阅相关法律法规或咨询专业律师。

3.对于合同争议，可先尝试通过调解、仲裁等非诉讼方式解决，如调解、仲裁不成，再向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。

2.建筑法：调整建筑活动中产生的社会关系法律规范总称。

3.施工合同：建设单位与施工单位之间就建设项目施工内容、工程质量、工程进度、工程造价等事项达成的协议。

4.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。

5.保密信息：合同履行过程中双方获悉的商业秘密、技术秘密、市场信息等，具有保密性的事项。

6.管辖权：人民法院对特定案件行使审判权的权限。

应用场合：

1.适用于甲方（业主）与乙方（施工方）之间的建设工程施工合同，特别是总包合同中的样板工程。

2.当甲方需要乙方按照特定标准和要求完成施工任务，并保证施工质量时。

3.当双方需要明确工程进度、违约责任、质量标准等关键条款时。

4.当双方需要约定保密条款，保护商业秘密、技术秘密等敏感信息时。

5.当双方需要在施工过程中遇到特殊情况时，能够有明确的解决办法和协商机制。

补充条款：

1.工程变更条款：当工程范围、规模、设计等发生变更时，双方如何处理变更事宜。

2.不可抗力条款：明确不可抗力的定义及发生不可抗力时的处理办法。

3.保险条款：要求乙方为施工过程中可能发生的损害购买并维持保险。

4.环境保护条款：要求乙方在施工过程中遵守环境保护法规，采取相应环保措施。

5.争议解决补充条款：如双方在协商解决争议时无法达成一致，可以考虑补充仲裁条款或诉讼条款。

附件列表：

1.施工图纸和