劳务分包合同钢支撑5篇.docx

劳务分包合同钢支撑5篇

篇1

发包人（全称）：[公司名称]

承包人（全称）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的劳务分包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

二、承包范围及方式

1.承包范围：[承包范围]

2.承包方式：[承包方式]

三、合同工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期：[合同工期]

四、质量标准及验收

1.工程质量标准：[工程质量标准]

2.验收标准：[验收标准]

3.验收方法：[验收方法]

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：[合同价款]

2.支付方式：[支付方式]

3.支付时间：[支付时间]

六、双方权利义务

1.发包人权利义务：

（1）负责办理与工程建设相关的手续，提供必要的支持和协助。

（2）按照合同约定支付劳务分包款项。

（3）对承包人的工作进行指导、监督，确保工程质量符合要求。

2.承包人权利义务：

（1）按照合同约定完成劳务分包任务，确保工程质量符合要求。

（2）根据发包人的指导、监督，及时调整和改进工作方法。

（3）负责妥善保管和使用发包人提供的设备和材料，确保工程顺利进行。

七、违约责任及赔偿损失

1.发包人违约责任：

（1）未按照合同约定支付劳务分包款项的，应支付逾期付款利息。

（2）因发包人原因造成工程停建、缓建的，应赔偿承包人由此造成的损失。

2.承包人违约责任：

（1）未按照合同约定完成劳务分包任务的，应支付违约金并赔偿发包人由此造成的损失。

（2）因承包人原因造成工程质量不符合要求的，应返工并赔偿发包人由此造成的损失。

八、不可抗力及风险承担

1.不可抗力因素：[不可抗力因素]

2.风险承担：[风险承担]

九、争议解决及管辖法院

1.争议解决方式：[争议解决方式]

2.管辖法院：[管辖法院]

十、合同生效及变更解除

1.合同生效时间：[合同生效时间]

2.合同变更解除条件：[合同变更解除条件]

十一、其他约定事项

1.安全施工及防护措施：[安全施工及防护措施]

2.文明施工及环保要求：[文明施工及环保要求]

3.应急预案及处置措施：[应急预案及处置措施]

篇2

甲方（发包方）：中国中铁隧道集团二公司

乙方（承包方）：武汉华中建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本劳务分包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：中国中铁隧道集团二公司钢支撑制作安装项目

2.工程地点：武汉市

3.工程内容：钢支撑制作、安装及拆除

二、劳务分包内容

1.乙方负责完成钢支撑的制作任务，包括材料准备、加工制作及质量检查等环节。

2.乙方负责完成钢支撑的安装任务，包括现场安装、固定及调试等环节。

3.乙方负责完成钢支撑的拆除任务，包括材料分类、搬运及回收等环节。

三、工期要求

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场，确保工期不受影响。

2.乙方应严格按照甲方制定的工期计划进行作业，确保按时完成各项任务。

3.如遇特殊情况需调整工期，乙方应提前与甲方协商，并签订补充协议。

四、质量要求

1.乙方应确保所制作的钢支撑材料质量符合相关标准，并具备出厂合格证。

2.乙方应严格按照设计图纸及技术要求进行加工制作，确保产品质量符合要求。

3.甲方有权对乙方制作的产品进行抽查，如发现问题，乙方应及时进行整改。

五、安全要求

1.乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。

2.乙方应制定完善的安全操作规程，并定期对施工人员进行安全培训。

3.甲方有权对乙方的安全生产进行监督，如发现问题，乙方应及时进行整改。

六、付款方式及结算周期

1.甲方应按月向乙方支付劳务费用，具体金额根据乙方的实际完成工作量及合同单价确定。

2.乙方应在每月底前向甲方提交详细的工程量清单及结算资料，甲方应在收到资料后尽快完成审核工作。