2024项目管理施工合同管理问题与对策.docxVIP

?合同编号：__________

地址：

联系电话：

联系人：

地址：

联系电话：

联系人：

第一条工程内容

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程预算：____________________

第二条乙方义务

2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程施工，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。

2.2乙方应严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工安全。

2.3乙方应承担工程施工期间的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费等。

2.4乙方应配合甲方完成工程验收、质保等相关工作。

第三条甲方义务

3.1甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款。

3.2甲方应协助乙方解决工程施工中出现的问题，提供必要的施工条件。

3.3甲方应对乙方施工过程中的发明创造和知识产权给予保护。

3.4甲方应在合同约定的期限内完成工程验收。

第四条合同价款及支付方式

4.1本合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

4.2甲方支付乙方工程款的方式如下：

（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%。

（4）剩余的20%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

第五条合同履行期限

5.1工程预计开工日期：2024年______月______日。

5.2工程预计竣工日期：2024年______月______日。

5.3乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×0.5%×逾期天数。

6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×0.5%×逾期天数。

6.3双方因不可抗力导致无法履行合同的，不承担违约责任。

第七条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：2024年______月______日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守国家的法律法规，双方应严格按照合同条款执行，确保合同的合法性、有效性和履行能力。

解决办法：双方应在签订合认真审查合同内容，确保合同符合相关法律法规的要求，并在履行过程中遵守国家法律法规的变化。

2.合同中的词语定义和解释应以合同文本为准，除非双方另有约定。

解决办法：双方应在合同中明确定义重要术语和概念，避免使用模糊不清的词语，如有歧义，应通过协商一致进行解释。

3.合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式进行，否则无效。

解决办法：任何对合同的修改和补充都应经过双方协商一致，并以书面形式签订，作为合同的附件或补充协议，与合同具有同等法律效力。

4.双方应按照合同约定的时间和方式履行合同义务，迟延履行应承担违约责任。

解决办法：双方应严格按照合同约定的时间、质量和标准履行各自的义务，如因特殊情况无法按时履行，应及时通知对方并采取合理措施减轻损失。

5.合同履行过程中出现的争议，双方应协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

解决办法：在合同中明确约定争议解决的方式和管辖法院，当出现争议时，双方应尝试协商解决，如协商无果，则按照合同约定的方式进行法律诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担合同义务的一方，通常为委托人、发包人或买方。

解释：甲方是合同中承担主要义务的一方，负责支付合同价款、提供施工条件等。

2.乙方：指履行合同义务的一方，通常为受托人、承包人或卖方。

解释：乙方是合同中履行施工、提供服务的一方，负责按时完成工程、保证工程质量等。

3.工程施工：指乙方根据甲方的要求，在约定地点和时间内完成的土建、安装、装修等工程活动。

解释：工程施工是指乙方按照甲方的要求，利用专业技术和劳动力，进行建筑、安装、装修等具体施工活动。

4.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检查、评估，以确认工程质量、安全、进度等方面是否符合合同要求的过程。

解释：工程验收是甲方对乙方施工成果的检查和评价，包括对工程质量、安全、进度等方面的全面审查。

5.违约金：指当一方未履行合同义务或履