照明设计合同范本.docVIP

PAGE

PAGE2

JDZ—2012—0118

建设工程设计合同（一）

(民用建设工程设计合同)

工程名称：

工程地点：

合同编号：

发包人：

设计人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人(甲方)：

设计人(乙方)：

发包人委托设计人承担

方案设计，经双方协商一致，签订本合同。

本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准的文件。

本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段等如下。

2.1设计范围:

2.2设计内容：

1、

2.3

本合同设计收费为人民币。设计费支付进度详见下表。

3.1

付费次序

占总设计费

％

付费额

（万元）

付费时间

（由交付设计文件所决定）

一次付费预付

二次付费

备注：不含发票价，开发票根据当地实际情况实收。

第四条发包人责任

4.1发包人在规定的时间带设计人现场勘察，获取设计相关资料，并对其完整性、正确性及时限负责，因甲方推迟提交设计相关资料影响设计进度的由甲方负责。

4.2发包人变更委托设计项目或因提交的资料错误，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

第五条设计人责任：

5.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料。

5.2设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

5.3设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄漏图纸等技术经济资料。

第六条违约责任：

6.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，支付伍仟元违约金，开始工作的不退还发包人已付的定金或首笔款。

6.2发包人应按本合同第三条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额1000元整逾期违约金。发包人均按3.1条规定支付设计费。

6.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

6.4由于设计人自身的原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，扣除设计费1000元整，不超过设计费总额。

6.5合同生效，设计人要求终止或解除合同，应返还定金，并支付伍仟元违约金。

其他

8．1发包人要求设计人派专人留驻现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议，甲方要求设计方出差配合工作的，差旅费由甲方支付。

8．2发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8．3不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8．4本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。调解不成时，双方当事人同意由设计方仲裁委员会仲裁。或向设计方人民法院起诉。

8．8本合同一式贰份，发包人一份,设计人一份。

8．9本合同经双方签章或签字生效。

发包人：(盖章)设计人：(盖章)

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

电话：