建筑施工分包协议书格式.docx

建筑施工分包协议书格式

合同编号：__________

分包协议书

一、分包人信息

分包人：________________________

地址：__________________________

联系人：________________________

联系电话：______________________

二、发包人信息

发包人：________________________

地址：__________________________

联系人：________________________

联系电话：______________________

三、分包工程概况

1.分包工程名称：________________

2.分包工程地点：________________

3.分包工程内容：________________

4.分包工程工期：自______年______月______日至______年______月______日。

5.分包工程预算金额：人民币______元整（大写：__________________________元整）。

四、分包方式及范围

1.分包方式：采取______方式进行分包。

2.分包范围：本协议约定的分包工程范围内的所有施工内容，包括但不限于______。

五、合同价款及支付

1.合同价款：人民币______元整（大写：__________________________元整）。

2.支付方式：______。

3.支付进度：根据工程进度按______的比例支付。

六、施工质量及标准

1.分包人应按照发包人提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工。

2.分包人应保证分包工程的施工质量，确保分包工程满足______标准。

3.分包人应承担由于施工质量问题造成的所有损失及费用。

七、安全文明施工

1.分包人应严格按照国家及地方有关安全文明施工的规定进行施工。

2.分包人应承担由于安全文明施工问题造成的所有损失及费用。

八、工期延误

1.分包人如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。

2.分包人如因非自身原因导致工程进度延误，应与发包人协商解决。

九、违约责任

1.分包人如违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

2.发包人如违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。

十、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1.本协议一式两份，双方各执一份。

2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

分包人（盖章）：________________

发包人（盖章）：________________

签订日期：________________

一、附件列表：

1.分包工程图纸

2.施工方案

3.技术要求说明

4.安全文明施工规定

5.合同价款支付凭证

6.工程进度报告

7.质量检查报告

8.违约行为证明文件

9.法院判决书或调解书

10.其他双方约定的附件

二、违约行为及认定：

1.工期延误：未按约定时间完成分包工程，视为违约。

2.施工质量不符合标准：分包工程质量未达到约定标准，视为违约。

3.安全文明施工不符合规定：分包工程施工过程中发生安全事故或违反文明施工规定，视为违约。

4.未按约定支付合同价款：未按约定时间和比例支付合同价款，视为违约。

5.其他双方约定的违约行为：违反本协议其他约定，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.分包人：承担分包工程责任的一方。

2.发包人：委托分包工程的一方。

3.分包工程：发包人委托分包人施工的工程。

4.合同价款：双方约定的分包工程总价。

5.工期延误：未按约定时间完成分包工程。

6.施工质量：分包工程的施工水平及质量标准。

7.安全文明施工：施工过程中的安全生产和文明管理。

8.违约责任：违反合同约定应承担的法律责任。

9.争议解决：解决双方在履行合同过程中发生的争议的方法。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：

提前制定详细的施工计划，确保按时完成工程。

遇到不可抗力因素导致工期延误时，及时与发包人沟通，协商延期。

2.施工质量不符合标准：

加强质量监管，确保施工过程符合质量要求。

发现问题及时整改，确保工程质量。

3.安全文明施工不符合规定：

加强安全培训，提高施工人员的安全意识。

严格执行安全规定，确保施工现场安全文明。

4.未按约定支付合同价款：

约定明确的支付时间和比例，按时支付合同价款。

遇到支付问题，及时