2024年度建筑工程施工合同（含分包）.docx

2024年度建筑工程施工合同（含分包）

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3分包方

第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

3.4发票开具

第四条合同履行

4.1施工进度

4.2质量标准

4.3安全文明施工

4.4材料设备供应

第五条分包管理

5.1分包范围

5.2分包商选择

5.3分包合同管理

5.4分包费用结算

第六条变更与调整

6.1合同变更

6.2工程量调整

6.3工期调整

第七条违约责任

7.1发包方违约

7.2承包方违约

7.3分包方违约

第八条争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁地点

8.3仲裁费用

第九条保险责任

9.1保险购买

9.2保险理赔

9.3保险费用支付

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约责任

第十一条合同的生效、变更和终止

11.1合同生效条件

11.2合同变更程序

11.3合同终止条件

第十二条一般条款

12.1适用法律

12.2合同附件

12.3合同修改

12.4合同解除

第十三条特殊条款

13.1施工期间的特殊规定

13.2工程验收的特殊规定

13.3工程保修的特殊规定

第十四条合同附件

14.1工程图纸

14.2技术规范

14.3分包合同清单

14.4其他重要文件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方

1.2承包方

1.3分包方

指由承包方委托，按照本合同约定承担部分工程建设任务的法人或其他组织。

第二条工程概况

2.1工程名称

本合同项下的工程名称为：________________。

2.2工程地点

本合同项下的工程地点为：________________。

2.3工程规模

本合同项下的工程规模为：________________。

2.4工程内容

本合同项下的工程内容包括：________________。

第三条合同价格

3.1合同总价

本合同总价是指承包方完成本合同约定的全部工程内容，并达到合同约定的质量标准后，应得的支付金额。合同总价详见附件。

3.2价格调整

合同总价在合同签订后，如因发包方原因导致工程量增减、设计变更等，需对合同总价进行调整的，双方可协商确定调整后的价格。

3.3支付方式

发包方按照本合同约定，向承包方支付合同价款。支付方式为：________________。

3.4发票开具

承包方应按照国家税收法律法规的规定，向发包方开具合法有效的税务发票。

第四条合同履行

4.1施工进度

承包方应按照本合同约定的工期完成工程建设。如因承包方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

4.2质量标准

承包方应按照本合同约定的质量标准完成工程建设。如工程质量不符合约定，承包方应承担相应的修复、返工等责任。

4.3安全文明施工

承包方应按照国家和行业的安全生产法律法规，确保工程建设过程中的安全生产。同时，应遵守社会公德，保护环境，确保工程建设过程中的文明施工。

4.4材料设备供应

发包方应按照本合同约定的时间、数量和质量要求，向承包方供应工程建设所需的材料和设备。如发包方供应的材料和设备不符合约定，应承担相应的责任。

第五条分包管理

5.1分包范围

承包方应按照本合同约定的范围进行分包。分包范围详见附件。

5.2分包商选择

承包方在选择分包商时，应确保分包商具有相应的资质和能力。分包商的选择应事先征得发包方的同意。

5.3分包合同管理

承包方应与分包商签订书面分包合同，并按照本合同约定的条件管理分包合同。

5.4分包费用结算

承包方应按照本合同约定的时间、方式和金额向分包商支付分包费用。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2仲裁地点

如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为：________________。

8.3仲裁费用

仲裁费用按照仲裁机构的规定承担，具体承担方式如下：________________。

第九条保险责任

9.1保险购买

承包方应按照合同约定的工程价值，购买建筑工程一切险、第三者责任保险等必要的保险，并将保险单证交发包方备案。

9.2保险理赔

保险事故发生后，承包方应按照保险合同的约定及时向保险公司报案并申请理赔。

9.3保险费用支付

保险费用由承包方承担。如发包方要求承包方提供保险，保险费用由双方协商确定。

第十条保密条款

10.1保密内容

双方在合同履行过程中知悉的