现浇砼池劳务施工合同6篇.docx

现浇砼池劳务施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的现浇砼池劳务施工事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：现浇砼池劳务施工，包括模板制作、钢筋绑扎、混凝土浇筑、养护等工序。

二、承包方式

1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责提供施工所需的全部劳务和材料。

2.乙方应根据甲方的施工进度要求，组织足够的施工人员和材料，确保施工进度和质量。

三、施工期限

1.本工程的施工期限为_________天，自合同签订之日起计算。

2.乙方应在施工期限内完成全部施工任务，因乙方原因延误工期的，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量要求

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和技术标准进行施工，确保施工质量符合设计要求和合同约定。

2.甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量不符合要求的，甲方有权要求乙方返工或整改。

五、价格及支付方式

1.本工程的劳务施工单价为：_________元/平方米。具体金额根据实际完成的工程量计算。

2.甲方应在施工完成后，对乙方的工程量进行核实并确认，然后按照确认的工程量向乙方支付款项。支付方式为银行转账或支票。

六、安全施工

1.乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工过程中不发生任何安全事故。

2.乙方应为施工人员购买相应的保险，对施工过程中的一切安全风险负责。

七、违约责任

1.甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款千分之一的违约金。逾期超过三十天的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方未按照合同约定完成施工任务的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。逾期超过三十天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的损失。

八、争议解决方式

1.甲、乙双方应本着友好协商的原则解决施工过程中的一切争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。在协商或仲裁期间，双方应继续履行合同中未涉及争议的部分。

2.仲裁机构为：_________仲裁委员会；诉讼法院为：_________人民法院。在仲裁或诉讼过程中，双方应提交与争议有关的全部证据材料。仲裁裁决或法院判决对双方均具有法律约束力。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方所承包的现浇砼池劳务施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：现浇砼池劳务施工工程。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：砼池基础开挖、混凝土浇筑、表面处理及其他附属工作。

二、承包方式及工作内容

1.乙方采用包工不包料的方式承包本工程。即乙方负责提供劳务，甲方负责提供材料。

2.乙方工作内容包括：砼池基础开挖、钢筋加工安装、模板安装与拆卸、混凝土浇筑、养护、表面处理及其他附属工作。

三、工程期限

1.工程开工日期：_______年____月____日。

2.工程竣工日期：_______年____月____日。

四、工程质量和验收标准

1.乙方必须严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.工程验收标准按照现行相关规范、标准执行。

3.如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方必须无条件返修或返工，并承担相应损失。

五、工程价格及支付方式

1.工程价格：根据施工图纸及现场实际情况，经双方商定，本工程劳务费总额为人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：甲方按工程进度支付劳务费，工程竣工并验收合格后，支付至劳务费总额的97%，剩余3%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

六、安全施工

1.乙方必须遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员的依法检查与检验。

2.乙方施工过程中发生任何安全事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

七、违约责任

1.若因乙方原因不能