农村公路建设工程施工承包合同8篇.docxVIP

农村公路建设工程施工承包合同8篇

篇1

发包方（甲方）：[名称]

承包方（乙方）：[名称]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就农村公路建设工程施工作如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：甲方指定的地点

3.工程内容：农村公路建设工程，包括路基、路面、排水、绿化等施工内容

4.工程规模：具体规模根据甲方需求确定

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、合同价款及支付方式

1.工程总价：人民币XX元（大写：XX元整）

2.支付方式：银行转账或支票支付

3.付款节点：合同签订后支付XX%预付款，工程竣工验收合格后支付剩余款项

四、工程质量和验收

1.工程质量标准：符合《农村公路建设工程技术规范》和相关行业标准

2.验收标准和方法：按照合同条款和合同约定进行验收，确保工程质量符合标准

3.验收时间：工程竣工后，甲方应在合理时间内组织验收，确保工程质量符合要求

五、双方权利和义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行工程施工，确保工程质量符合标准；

（2）甲方有义务按照合同约定支付工程款项，确保工程顺利进行；

（3）甲方有义务协助乙方解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项，确保工程顺利进行；

（2）乙方有义务按照合同约定进行工程施工，确保工程质量符合标准；

（3）乙方有义务在施工过程中遵守相关法律法规和安全规范，确保施工安全可靠。

六、违约责任及赔偿

1.甲方违约责任：甲方未按照合同约定支付工程款项的，应按照合同约定支付违约金。甲方因违约造成乙方损失的，应承担赔偿责任。

2.乙方违约责任：乙方未按照合同约定进行工程施工的，应按照合同约定支付违约金。乙方因违约造成甲方损失的，应承担赔偿责任。

3.不可抗力因素：如因不可抗力因素导致违约的，双方应协商解决。

七、争议解决及法律适用

1.争议解决方式：双方应友好协商解决争议。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.法律适用及管辖法院：本合同适用中华人民共和国法律。因本合同产生的争议，由双方协商确定管辖法院。协商不成的，由合同签订地人民法院管辖。

八、合同生效及变更

1.合同生效时间：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.合同变更：如需对合同进行变更的，应经双方协商一致后签订书面变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。

九、其他约定事项

1.安全施工：乙方应严格遵守相关法律法规和安全规范，确保施工安全可靠。如因乙方原因造成安全事故的，应由乙方承担全部责任。

2.环境保护：乙方应采取措施保护施工现场的环境，防止对周围环境造成污染。如因乙方原因造成环境污染的，应由乙方承担全部责任。

3.保密义务：双方应对合同内容及施工过程中涉及的商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方同意不得泄露给第三方。

4.合同终止：如一方违约导致合同无法继续履行的，另一方有权终止合同。合同终止后，违约方应承担违约责任并赔偿对方损失。

5.合同解释权：本合同的解释权归甲方所有。如有任何疑问或需要解释的地方，应由甲方负责解释。

6.合同签订地：[合同签订地]

7.合同生效时间：自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

篇2

发包方（简称甲方）：XX市XX区XX镇XX村

承包方（简称乙方）：XX市XX区XX建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XX市XX区XX镇XX村农村公路建设工程

2.工程地点：XX市XX区XX镇XX村

3.工程范围：农村公路建设工程，包括路基、路面、排水、桥梁、涵洞等附属设施。

4.工程规模：具体规模根据设计图纸及实际工程量确定。

第二条承包方式

1.乙方按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行工程施工，甲方负责提供必要的现场指导和支持。

2.乙方采用包工包料的方式进行施工，即乙方负责购买和运输施工所需的全部