epc交钥匙工程合同条件7篇.docx

epc交钥匙工程合同条件7篇

篇1

合同编号：XXXX-EPC-XXXX

甲方（委托方）：XXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXX工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供EPC交钥匙工程服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：XXXX项目

工程地点：XXXX

工程内容：XXXX

二、合同双方的权利和义务

（一）甲方的主要权利和义务

1.提供工程所需的所有相关资料，确保其真实、准确、完整。

2.按照合同约定支付相应的费用。

3.协助乙方办理相关手续，确保工程的顺利进行。

4.对乙方的工程质量、进度和安全进行监督，并提出合理的意见和建议。

（二）乙方的主要权利和义务

1.按照合同约定完成EPC交钥匙工程服务，确保工程质量符合甲方要求。

2.遵守国家法律法规和地方规定，确保工程施工安全。

3.及时向甲方报告工程进展情况，以及可能出现的重大问题。

4.积极配合甲方进行质量监督，确保工程的顺利进行。

5.保证工程的保修期内的维修服务。

三、合同价款及支付方式

1.合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整），具体项目和单价详见附件一《工程报价单》。

2.甲方应按照以下方式向乙方支付合同款项：

（1）合同签订之日起XX日内，支付合同总价款的XX%；

（2）工程进度达到XX%时，支付合同总价款的XX%；

（3）工程完工并通过验收后，支付合同总价款的XX%；

（4）保修期满后，支付合同总价款的XX%。

3.乙方应向甲方出具正式的税务发票，否则甲方有权拒绝支付。

四、工期及进度控制

1.乙方应按照合同约定的工期完成工程，工期自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划进行施工。

3.甲方有权对乙方的施工进度进行监督，并提出合理的意见和建议。

4.如因甲方原因导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并积极配合甲方进行协调。

5.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任详见本合同第八条。

五、质量保证与验收

1.乙方应确保工程质量符合甲方要求和相关标准。具体质量标准详见附件二《工程质量标准》。

2.乙方应在工程完工后及时向甲方提出验收申请，并提供相关的验收资料。甲方应在收到验收申请后XX日内组织验收。

3.验收合格后，双方应签订《工程验收报告》。如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，并重新申请验收。具体整改要求和验收程序详见本合同第七条。

4.保修期内，乙方应对因施工质量问题导致的故障或损坏进行免费维修。具体保修内容和维修程序详见本合同第九条。

六、违约责任与赔偿

1.甲方如未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任。具体违约责任详见本合同第八条。

2.乙方如未按照合同约定完成工程或存在施工质量问题，应承担相应的违约责任。具体违约责任详见本合同第八条。

3.因一方违约导致另一方产生额外费用或损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任详见本合同第八条。

4.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应协商解决。如协商不成，任何一方均可解除合同。但因不可抗力因素导致的一方损失，对方不承担赔偿责任。具体不可抗力因素详见本合同第九条。

七、争议解决与法律适用

1.本合同的争议解决方式为协商、调解、仲裁和诉讼。具体争议解决方式详见本合同第十条。

2.本合同的法律适用为中华人民共和国相关法律法规。具体法律法规详见本合同第十条。

3.在争议解决过程中，双方应保持友好协商的态度，并积极配合解决争议。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。具体管辖法院详见本合同第十条。

4.在诉讼过程中，双方应遵守法院的判决或裁定，并履行相应的义务。如一方不履行判决或裁定，另一方有权向法院申请强制执行。具体强制执行程序详见本合同第十条。

5.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方应协商解决。如协商不成，任何一方均可

篇2

合同编号：XXXX-EPC-XXXX

甲方（业主）：XXXX有限公司

乙方（承包商）：XXXX工程有限公司

鉴于甲方需要建设一项EPC交钥匙工程，乙方具备相应的设计、采购、施工及交付能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友