单位房屋维修合同范文8篇.docxVIP

单位房屋维修合同范文8篇

篇1

甲方（业主）：__________

乙方（施工单位）：__________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方单位房屋的维修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________单位房屋维修工程。

2.工程地点：__________。

3.承包范围：__________（具体维修范围详见附件一）。

4.承包方式：包工包料。

二、工程期限

1.本工程自合同签订之日起开始，工期为XX天。如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，乙方应及时通知甲方，经双方协商确定工期顺延。

2.乙方应按照合同约定的工期完成维修任务，不得拖延工期。若因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

三、工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。

2.工程完工后，乙方应组织自检并整理相关工程资料，提交甲方进行验收。甲方应在收到验收申请后XX天内组织验收，并提出验收意见。

3.若工程验收不合格，乙方应在甲方提出整改意见后XX天内完成整改并重新组织验收。若因乙方原因导致工程多次验收不合格，甲方有权解除本合同并要求乙方承担相应的违约责任。

四、工程造价与支付方式

1.本工程总造价为人民币__________元（大写：__________元整）。工程造价已包含人工费、材料费、机械使用费及其他相关费用。

2.甲方在工程完工并通过验收后XX天内支付工程款的XX%，即人民币__________元（大写：__________元整）。剩余款项作为质保金，待工程保修期满后XX天内付清。

3.乙方在收到工程款后应提供正规的发票。

五、保修与维护

1.本工程保修期为XX年，自工程验收合格之日起计算。保修期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。

2.保修期内，甲方发现工程质量问题应及时通知乙方，乙方应在接到通知后XX天内完成维修工作。

3.保修期满后，若甲方需要继续委托乙方进行维护，双方应另行签订维护合同。

六、违约责任

1.若乙方未按照合同约定工期完成维修任务，每延误一天，应向甲方支付合同总价XX%的违约金。若延误工期超过XX天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

2.若乙方在施工过程中违反施工规范或施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方停工整改，并承担由此造成的损失。

3.若乙方提供的发票不真实或不符合国家相关规定，甲方有权拒绝支付工程款并要求乙方承担违约责任。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、附件

附件一：维修范围及要求

附件二：工程预算书

附件三：施工图纸及相关技术资料

附件四：__________________（注：其他与合同相关的附加文件）

甲方（盖章）：__________

法定代表人（签字）：__________

篇2

甲方（业主）：___________________________

乙方（施工单位）：_________________________

鉴于甲方需对房屋进行维修改造工程，因此甲乙双方依据相关法律法规的规定，在平等互利的基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

本合同涉及甲方位于_______________________（地址）的房屋维修改造工程，包括______________等的维修和更新工作。

二、工作内容与范围

1.乙方应按照甲方要求进行房屋维修改造工作，包括但不限于以下内容：屋顶维修、墙面翻新、地面修复等。具体工作内容以甲方提供的施工图纸和维修清单为准。

2.乙方应确保施工质量符合国家和地方相关标准，确保工程安全、耐用。

三、合同金额与支付方式

1.本合同金额为人民币____________元整（￥_______），包含人工费、材料费等全部费用。如有增减项目，甲乙双方应另行签订补充协议。

2.甲方在工程竣工验收合格后一次性支付合同款项给乙方。若涉及质保金，则甲方应按照合同约定扣除相应金额，待质保期满无质量问题后支