总包配合服务协议5篇.pdf

总包配合服务协议5篇

全文共5篇示例，供读者参考

篇1

总包配合服务协议

甲方（总包方）：

乙方（配合方）：

鉴于甲方为完成某项工程项目需要乙方的配合服务，双方经友好

协商达成以下协议：

第一条总包服务内容和范围

1.1甲方委托乙方提供配合服务，包括但不限于提供必要的人力、

物力，遵守甲方的指示完成相关工作任务。

1.2甲方需提供相关的工程资料、设计图纸，协助乙方理清工作

流程和安排工作计划。

1.3乙方应按照甲方要求，保持与甲方的密切沟通，及时汇报工

作进展情况。

第二条配合服务期限

2.1本协议自双方签署之日起生效，至工程项目完工验收日止。

2.2如需延期或提前结束配合服务期限，需提前书面通知对方，

并经双方同意后方可实施。

第三条服务津贴

3.1甲方应按照合同约定时间及质量规范与乙方及时结清配合服

务费用。

3.2乙方应严格遵守合同约定，按时按质完成工作任务。

第四条保密协议

4.1双方应严格遵守工程项目的保密规定，不得擅自泄漏相关资

料和设计信息。

4.2乙方完成配合服务后，应将甲方提供的一切资料和信息归还

给甲方，不得擅自保留、复制或转让。

第五条违约责任

5.1若乙方未能按合同约定提供配合服务，甲方有权要求乙方返

还已支付的所有费用，并要求乙方承担相应的违约责任。

5.2若甲方未能按合同约定支付配合服务费用，乙方有权要求甲

方支付违约金，并停止配合服务。

第六条其他事项

6.1本协议未尽事宜，双方可另行签署补充协议，作为本协议的

附件。

6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签订日期：签订日期：

篇2

总包配合服务协议

甲方：（委托方名称）

乙方：（承包方名称）

鉴于甲方为开展某项工程项目，需要与乙方进行总包配合服务，

为此双方达成以下协议：

一、总包配合服务内容：

1.甲方委托乙方负责该工程项目的总包配合服务，包括但不限于

工程进度协调、材料设备供应、施工管理、质量控制、安全生产等工

作。

2.乙方应按照甲方的要求，配合开展工程项目的各项工作，确保

工程按时、按质、按量完成。

二、双方权利义务：

1.甲方权利：

（1）监督乙方履行总包配合服务的责任，有权对乙方提出要求，

要求乙方作出合理调整；

（2）支付乙方相应的配合服务费用；

（3）对乙方在履行总包配合服务过程中的违约行为，有权要求乙

方承担相应的法律责任。

2.乙方义务：

（1）按照甲方的要求，全力配合完成工程项目的总包配合服务；

（2）严格按照合同要求开展工作，保证工程质量和进度；

（3）承担因自身原因造成的工程延误或质量问题给甲方带来的损

失。

三、服务费用及结算方式：

1.乙方完成总包配合服务后，甲方应当按照双方协商的服务费用

标准进行支付。服务费用包括乙方人工费、材料费等相关费用。

2.乙方提供的服务费用发票应符合国家相关税法规定，甲方应及

时支付。

四、保密条款：

双方承诺在履行本协议过程中所获得的商业秘密及其他机密信息，

不得向第三方透露。如有违反，应承担相应的法律责任。

五、违约责任：

1.如一方无故不履行或不完全履行本协议的义务，应承担违约责

任，并赔偿对方因此造成的损失。

2.如果因不可抗力等客观原因导致无法履行合同的一方，应及时

通知对方，并尽快协商解决办法。

六、争议解决：

双方在履行本协议过程中发生争议，应协商解决。协商不成的，

提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁；如有必要，可向有司法管辖权的

法院提起诉讼。

七、本协议自双方签订之日起生效，有效期至工程项目竣工验收

结束。在有效期届满前，双方如无异议，可续签。