上海市住房装修合同范本7篇.docx

上海市住房装修合同范本7篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（业主）：

姓名/名称：XXX

地址：XXXX

联系电话：XXXX

乙方（装修公司）：

名称：XXXX

地址：XXXX

联系电话：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方住房装修事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地点：上海市XX区XX路XX弄XX号XX室

2.工程内容：住房装修，包括墙面涂料、地板铺设、瓷砖粘贴、吊顶安装、门窗改造等工程内容。具体以双方确认的装修清单为准。

3.工程期限：自合同签订之日起XX个工作日完成。如遇法定节假日或特殊原因，工期可相应顺延。

二、工程造价及支付方式

1.工程总造价为人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。该造价已包括工程材料费、施工费、管理费及税金等全部费用。具体以双方确认的装修清单为准。

2.甲方应在合同签订后支付工程总造价的XX%作为预付款，即人民币（大写）XXXX元整，（小写）￥XXXX元。剩余款项应在工程验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应开具发票，并妥善保管发票，以便后续结算。

三、工程验收及保修期

1.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的XX个工作日内进行验收。如遇法定节假日或特殊原因，验收期可相应顺延。

2.甲方在验收过程中发现问题或需要整改的地方，应书面提出整改意见。乙方应在接到整改通知后的XX个工作日内完成整改工作。如遇法定节假日或特殊原因，整改期可相应顺延。

3.保修期为工程验收合格之日起XX个月。在保修期内，如因施工原因导致的质量问题，乙方应负责免费维修。因甲方使用不当或不可抗力造成的损坏，乙方可收取合理的维修费用。

四、违约责任及争议解决方式

1.甲方如未按照合同约定支付款项或未履行其他合同义务，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的实际损失。乙方有权要求甲方在合理期限内履行合同义务或返还预付款。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或未履行其他合同义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的实际损失。甲方有权要求乙方在合理期限内履行合同义务或返还预付款。

3.如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决。协商不成的，可依法解除合同。合同解除后，双方应友好协商处理相关事宜，包括但不限于未完成工程的结算、预付款的返还等。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并尊重法院的判决结果。如一方不履行判决结果，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。但需注意，因违约方过错导致的诉讼损失应由违约方承担。

篇2

甲方（委托方）：

姓名：

性别：

出生日期：

民族：

职业：

住址：

联系电话：

乙方（施工方）：

公司名称：

地址：

法定代表人：

性别：

出生日期：

民族：

职业：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承接甲方住房装修事宜，达成如下协议：

第一条装修工程概况

1.装修地址：上海市XX区XX街XX号XX室。

2.装修面积：XX平方米。

3.装修内容：包括但不限于室内墙壁翻新、地板铺设、灯具安装等。

4.装修预算：人民币XX元。

第二条施工准备

1.甲方应向乙方提供施工所需的房屋平面图、水电图纸等相关资料。

2.乙方应做好施工前的准备工作，包括但不限于材料采购、施工设备准备等。

第三条施工期限

1.本合同约定的施工期限为XX天，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

2.如因甲方原因或其他不可抗力因素导致施工延期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的施工期限。

第四条装修质量标准

1.乙方应按照国家相关装修质量标准进行施工，确保装修质量符合甲方要求。

2.在施工过程中，如发现质量问题或不符合甲方要求，乙方应及时进行整改。

第五条装修价款及支付方式

1.本合同约定的装修价款为人民币XX元。

2.甲方应按照以下方式支付装修价款：

（1）预付款：合同签订之日起XX日内，甲方支付装修总价款的XX%作为预付款。

（2）中期款：施工进度过半时