劳务公司分包合同5篇.docx

劳务公司分包合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.承包范围：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________

三、质量标准与要求

1.工程质量标准：_________

2.乙方应根据甲方的要求，结合工程实际情况编制详细施工方案，报送甲方审批。甲方审批通过后，乙方方可施工。

3.乙方在施工过程中应严格按照甲方要求和国家相关规范施工，确保工程质量。甲方有权对施工过程进行监督，提出改进意见和要求。

4.工程竣工后，乙方应按规定进行质量自检，并提交质量验收申请。甲方在收到申请后，应尽快组织人员进行质量验收。验收过程中，乙方应积极配合甲方进行必要的检测、试验等工作。

5.在验收过程中，如发现有不符合质量要求的部位或项目，乙方应按要求进行整改或返修。整改或返修的费用由乙方自行承担。

6.工程质量验收合格后，乙方方可交付甲方使用。在保修期内，乙方应对其施工的工程质量负责，如发生质量问题或损坏，乙方应及时进行修复或更换。

四、合同价款与支付方式

1.合同价款：根据工程实际结算。

2.支付方式：银行转账。甲方在确认结算金额后，将款项转入乙方指定账户。乙方需提供相应的发票和结算单据。

3.乙方在收到款项后，应按规定向甲方提供发票和结算单据的复印件。甲方在收到发票和结算单据的复印件后，应尽快完成审核工作。审核通过后，甲方将款项转入乙方指定账户。

4.乙方在收款时，应确保收款账户与合同中的账户一致。如因账户不一致导致收款延误或无法收款，由此造成的损失由乙方自行承担。

5.在施工过程中，如因甲方原因导致工程停工或延期开工等情形，由此给乙方造成的实际损失由甲方承担。但乙方需及时与甲方沟通协商解决方案。

五、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：如一方违约，违约方应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据违约方的原因和程度来确定。例如，如因违约方原因导致工程延期或质量问题等情形，违约方应承担相应的赔偿责任和违约金等费用。

2.赔偿损失：如一方违约给另一方造成实际损失时，违约方应赔偿因此给另一方造成的全部损失。具体损失包括但不限于直接损失和间接损失等情形。例如，如因违约方原因导致工程无法按时交付使用等情形，违约方应赔偿因此给发包方造成的全部损失。

六、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规的规定和程序要求等情形。同时，双方也应积极协商解决争议问题并达成和解协议等情形。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为合同签订地所在法院。具体管辖法院应根据实际情况确定。在诉讼过程中，双方应尊重法院的判断和裁决结果等情形。同时，双方也应积极履行判决结果并承担相应的法律责任等情形。

七、合同生效与终止条件及方式

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款的履行和遵守等情形。同时，双方也应积极协商并解决可能存在的问题或争议等情形。

篇2

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程内容：XXX

第二条：合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

第三条：劳务分包范围及工作内容

1.分包范围：本工程劳务分包范围包括但不限于以下内容：

（1）基础工程；

（2）主体结构工程；

（3）装饰装修工程；

（4）安装工程；

（5）试验及检测。

2.工作内容：乙方应根据甲方提供的施工图纸、设计说明、相关规范及行业标准，按照合同约定的质量、工期要求，完成劳务分包范围内的全部工作内