天然气管道建筑施工合同协议书协议合同协议书书5篇.docx

天然气管道建筑施工合同协议书协议合同协议书书5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行天然气管道建筑施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起，乙方应在甲方要求的工期内完成施工任务。

2.工期延误：如乙方未能按合同约定日期完成施工任务，应承担相应的违约责任。

三、付款方式

1.预付款：合同签订后，甲方应支付乙方工程总价的______%作为预付款。

2.进度款：施工过程中，甲方应根据施工进度，按合同约定支付进度款。

3.结算款：工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余款项。

四、质量保证

1.乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求。

2.如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担相应的费用和责任。

五、安全施工

1.乙方应制定安全施工方案，并报甲方备案。

2.乙方应确保施工现场安全设施完备，并配备专职安全管理人员。

3.乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工过程安全。

六、竣工验收

1.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。

2.甲方应在收到验收申请后______个工作日内组织验收。

3.验收过程中，如发现问题或隐患，乙方应及时整改。

4.验收合格后，双方应签订验收报告。

七、违约责任

1.如因乙方违约导致合同无法继续履行，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

2.如因甲方违约导致合同无法继续履行，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

八、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体约定如下：仲裁机构为______，管辖法院为______；仲裁裁决具有法律效力，双方应遵守裁决结果。如仲裁不成，可向法院提起诉讼。法院管辖地为______，管辖法院为______；判决结果具有法律效力，双方应遵守判决结果。如仲裁和诉讼均无法解决问题，双方可通过友好协商寻求其他解决方案。协商不成的，可提交第三方进行调解或协商达成其他协议。如调解不成，可继续通过仲裁或诉讼解决争议。无论通过何种方式解决争议，双方均应遵守相关法律法规的规定和合同约定。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行天然气管道建筑施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于以下内容：

1.乙方负责购买施工所需的所有材料，并保障材料的品质符合工程要求。

2.乙方负责施工过程中的设备租赁和维护，确保施工设备的正常运行。

3.乙方应保障施工人员的安全培训，并配备必要的安全设备。

4.乙方负责工程的竣工验收，并保障验收标准的符合性。

三、工程期限

本工程计划自______年______月______日开始，至______年______月______日结束。乙方应确保工程在合同约定的期限内完成。如遇特殊情况需延长工期，乙方应提前向甲方提交书面申请，并获得甲方的同意。

四、工程造价与支付

1.本工程的总造价为人民币______元整（大写：______元整）。该造价已包括乙方承包范围内的所有费用。

2.甲方应在合同签订后向乙方支付工程造价的______%作为预付款。具体支付时间为合同签订后______日内。

3.乙方完成工程施工并通过竣工验收后，甲方应支付剩余款项。具体支付时间为竣工验收合格后______日内。

4.乙方在收到款项后，应向甲方提供正式的发票和收款凭证。

五、质量保证

1.乙方应确保施工工程的质量符合相关法律法规和标准的要求。在施工过程中，如发现质量问题或安全隐患，乙方应及时向甲方报告，并采取有效措施进行整改。

2.